HLS-Installation für den Neubau der Mensa der Grundschule Bokeloh in Meppen

Auftraggeber

Stadt Meppen

Veröffentlicht

04.11.2026

Angebotsfrist

27.11.2026, 09:15 Uhr

Steckbrief

HLS-Installation
Heizungsinstallation
Lüftungsbau
Sanitärinstallation
Mensa
Schulbau

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Ausführung von HLS-Installationsarbeiten (Heizung, Lüftung, Sanitär) für den Neubau der Mensa der Grundschule Bokeloh. Der Leistungsumfang umfasst die Installation von erdverlegten Schmutzwasserleitungen, Entwässerungssystemen, Sanitärarmaturen sowie die zugehörige Rohrleitungs- und Wärmedämmung. Zudem sind die Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen sowie eines Wärmeerzeugers (Luft/Wasser-Wärmepumpe) inklusive Zubehör gefordert. Die Arbeiten sind gemäß den technischen Spezifikationen und den geltenden Normen auszuführen.

Zeitplan

Bekanntmachung04.11.2026
Heute11.11.2026
Abgabefrist27.11.2026
Veröffentlichungsende27.11.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Bauarbeiten
Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen
Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Erfüllungsort:49716 Meppen, DE9, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

-

Website

—

Kontakt

—

Teilnahme

Dokumente

213_Angebotsschreiben.docx

Verwaltung
32 KB

Angebotsschreiben für HLS-Installationsarbeiten beim Neubau der Mensa der GS Bokeloh mit Feldern für Bieterangaben, Angebotssumme und Verzeichnis der beigefügten Anlagen.

211_Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.docx

Ausschreibung
35 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für HLS-Installationsarbeiten mit Details zu Fristen, Vergabeart, Eröffnungstermin und einer Liste der Vergabeunterlagen.

Erkl. RusslandSanktionen.pdf

Verwaltung
114 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der Russland-Sanktionen gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014 für Bieter und Unterauftragnehmer.

Vergabe Datenschutzinfo.pdf

Vertragliches
65 KB

Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens gemäß Art. 13, 14 DSGVO.

170124_Musterregelung_Bauauftrge_NTVergG-Novelle.pdf

Vertragliches
405 KB

Musterregelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG, insbesondere zur Zahlung von Mindestentgelten bei Bauaufträgen.

221_222_Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222.docx

Finanzielles
42 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation oder Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zu Lohnkosten, Zuschlägen und Stoffkosten.

212_Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019).docx

Richtlinien
51 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A mit Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Anforderungen an das Angebot.

216_Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.docx

Richtlinien
26 KB

Übersicht über alle mit dem Angebot oder auf gesondertes Verlangen einzureichenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise.

124_Eigenerklärung zur Eignung.docx

Verwaltung
57 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsätzen, Referenzen und Arbeitskräften.

214_Besondere Vertragsbedingungen.docx

Vertragliches
28 KB

Besondere Vertragsbedingungen für das Bauvorhaben, enthaltend Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und spezifische Regelungen zur VOB/B.

241_Abfall.docx

Vertragliches
24 KB

Ergänzende Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Nachweispflichten für Entsorgungsanlagen.

244_Datenverarbeitung.docx

Vertragliches
23 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den verschiedenen Bearbeitungsphasen von der Angebotsanforderung bis zur Abrechnung.

233_Nachunternehmerleistungen.docx

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis zur Benennung von Art und Umfang der Leistungen, die durch Nachunternehmer ausgeführt werden sollen.

234_Erklärung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft.docx

Verwaltung
19 KB

Formblatt für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

235_Verzeichnis der Leistungen_Kapazitäten anderer Unternehmen.docx

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis über Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter zum Nachweis der Eignung bedient.

Erklaerung_Tariftreue_§4_NTVergG.pdf

Vertragliches
76 KB

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes und zur Tariftreue gemäß § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes.

223_Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223.docx

Finanzielles
21 KB

Formular zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise in Löhne, Stoffe, Geräte und sonstige Kosten für einzelne Leistungspositionen.

LV01_H-L-S_Installation.P83

Leistungsumfang
262 KB

Leistungsverzeichnis im GAEB-Format für HLS-Installationsarbeiten, inklusive technischer Hinweise zur Fachkunde Trinkwasserinstallation.

LV01_H-L-S_Installation.pdf

Leistungsumfang
323 KB

Detailliertes Leistungsverzeichnis für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, unterteilt in Titel wie erdverlegte Schmutzwasserleitungen.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.