Elektroinstallation und Mittelspannungsübergabestation in Stuttgart
Auftraggeber
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau
München
Veröffentlicht
29.10.2026
Angebotsfrist
04.02.2027, 09:00 Uhr
Steckbrief
Zusammenfassung
Die Fraunhofer-Gesellschaft schreibt die Errichtung von zwei neuen Mittelspannungsübergabestationen in Fertigbauweise sowie die Erneuerung der Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen im Bestandsgebäude BT I aus. Der Auftrag umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Stationen sowie die Verlegung der erforderlichen Mittelspannungskabel. Zudem sind die Anbindung an den Bestand und die Koordination der Arbeiten während des laufenden Betriebs sicherzustellen. Die Leistungen beinhalten auch die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung sowie die Dokumentation der Anlagen.
Zeitplan
Ausschreibung
| Reichweite: | National |
|---|---|
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung |
| Vergabeverordnung: | VOB/A |
| Leistung: | Bauleistungen |
| Klassifizierung: | Elektroinstallationsarbeiten |
| Erfüllungsort: | 70569 Stuttgart, DE1, Deutschland |
Google Maps ist nicht geladen
Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.
Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.
Auftraggeber
Name
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau
Adresse
München
Deutschland
Website
—
Kontakt
—
Teilnahme
| Abgabeform: | Elektronisch |
|---|
Dokumente
WBVB.pdf
Weitere Besondere Vertragsbedingungen (Stand 01.01.2023) mit Regelungen zu Zuschlag, Vertragsstrafen, Sicherheitsleistungen, Wasser- und Energieverbrauch sowie Sanitärcontainern.
Wartung.zip
Pläne_Anlagen.zip
FB_226 Mindestanforderungen an Nebenangebote.pdf
Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe mit den Mindestanforderungen an Nebenangebote für die Errichtung einer Mittelspannungsübergabestation.
73-00560-2370-040 Elektroinstallation Übergabe SÜD - LV.pdf
Leistungsverzeichnis für Elektroinstallationsarbeiten der Übergabestation Süd, umfassend Betonfertigstation, Mittelspannungsschaltanlagen, USV-Anlage und Leittechnik.
73-00560-2370-040 Elektroinstallation Übergabe SÜD - Anschreiben.pdf
Anschreiben zur Ausschreibung mit Hinweisen zu Vergabeunterlagen, digitaler Kommunikation über das Vergabeportal und einzureichenden Instandhaltungsverträgen.
73-00560-2370-040 Elektroinstallation Übergabe SÜD - LV.x83
VHB_444_Referenzbescheinigung_Seite_3.pdf
Dritter Teil der Referenzbescheinigung zur Beurteilung der Auftragsausführung durch den Referenzgeber, einschließlich Angaben zu Mängeln und Fristeinhaltung.
VHB_444_Referenzbescheinigung_Seite_1_u_2.pdf
Formblatt zur Referenzbescheinigung (Seiten 1 und 2) für den Nachweis erbrachter Leistungen, inklusive Angaben zu Bauvorhaben, Ausführungszeit und Leistungsbereichen.
VHB_422_Maengelanspruechebuergschaft.pdf
Muster für eine Mängelansprüchebürgschaft zur Sicherung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach deutschem Recht.
VHB_421_Vertragserfuellungsbuergschaft.pdf
Urkundenvorlage für eine Vertragserfüllungsbürgschaft zur Absicherung der vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung.
VHB_Beiblatt_national.pdf
Beiblatt zur Ergänzung der Teilnahmebedingungen mit spezifischen Regelungen zur Kommunikation über die Vergabeplattform und Nachforderung von Unterlagen.
VHB_244_Datenverarbeitung.pdf
Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bezüglich der Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und der Datenverarbeitung im Vergabeverfahren.
VHB_242_Instandhaltung.pdf
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Bereich Instandhaltung, Inspektion und Wartung der technischen Anlagen.
VHB_241_Abfall.pdf
Besondere Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau-, Abbruch- und Baustellenabfällen.
VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf
Formblatt für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.
VHB_233_235_Verzeichnis_NU_EL.pdf
Verzeichnis für Nachunternehmerleistungen und Eignungsleihe zur Angabe von Art und Umfang der durch Dritte zu erbringenden Leistungen.
VHB_223_Aufgliederung_Einheitspreise.pdf
Formblatt zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise in Löhne, Stoffe, Geräte und sonstige Kosten je Leistungsposition.
VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf
Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn und zur Ermittlung der Angebotssumme.
VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf
Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Verrechnungslöhnen und Zuschlägen auf Einzelkosten.
NHS_Nachhaltigkeitsstandards_Fraunhofer.pdf
Nachhaltigkeitsstandards der Fraunhofer-Gesellschaft mit Anforderungen an Lieferanten bezüglich Menschenrechten, Umwelt und gesetzlicher Compliance.
VHB_216_Verzeichnis_vorzulegende_Unterlagen.pdf
Verzeichnis der im Vergabeverfahren mit dem Angebot oder auf gesonderte Anforderung vorzulegenden Erklärungen und Nachweise.
VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf
Besondere Vertragsbedingungen mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsfristen und Vertragsstrafen für das Bauvorhaben IZS Stuttgart.
Eigenerklaerung_Tariftreueversprechen.pdf
Eigenerklärung zum Tariftreueversprechen gemäß Bundestariftreuegesetz zur Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen bei der Auftragsausführung.
VHB_212_Teilnahmebedingungen.pdf
Einheitliche Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A mit Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsform.
VHB_211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf
Formelle Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für die Errichtung einer Mittelspannungsanlage mit Fristen für Abgabe und Bindefrist.
VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf
Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsätzen und vergleichbaren Referenzleistungen.
FAQ
Ähnliche Ausschreibungen
Weitere Ausschreibungen zu:
KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.