Elektroinstallationsarbeiten zur Sanierung von Bürgerhaus und Rathaus Bayerisch Gmain
Auftraggeber
Gemeinde Bayerisch Gmain
83457 Bayerisch Gmain
Veröffentlicht
04.11.2026
Angebotsfrist
07.12.2026, 10:00 Uhr
Steckbrief
Zusammenfassung
Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Elektrotechnik-Leistungen für die Sanierung des Bürgerhauses mit Integration des Rathauses in Bayerisch Gmain. Der Leistungsumfang umfasst Stark- und Schwachstrominstallationen. Die Arbeiten sind in das laufende Bauvorhaben eingebettet und erfordern eine enge Abstimmung mit anderen Gewerken. Die Ausführung erfolgt gemäß den beigefügten technischen Spezifikationen und dem Bauzeitenplan.
Zeitplan
Ausschreibung
| Reichweite: | EU-Weit |
|---|---|
| Vergabeart: | Offenes Verfahren |
| Vergabeverordnung: | VOB/A |
| Leistung: | Bauleistungen |
| Klassifizierung: | Elektroinstallationsarbeiten |
| Zuschlagskriterien: | Preiskriterium: 100 |
| Auftrags-Budget: | 610.000 € |
| Erfüllungsort: | DE215, Deutschland |
Auftraggeber
Name
Gemeinde Bayerisch Gmain
Adresse
Großgmainer Straße 12
83457 Bayerisch Gmain
Deutschland
Website
www.deutsche-evergabe.de
Kontakt
hans.gruber@bayerisch.gmain.de
+49 8651 9784-17
Teilnahme
| Abgabeform: | Elektronisch |
|---|---|
| Angebotssprachen: | Deutsch |
| Anzahl der Angebote: | Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig. |
Voraussetzungen
| Finanziell: |
|
|---|---|
| Rechtlich: |
|
Dokumente
2026-11-05+HdG+LV+2.X83
212EU+Teilnahmebedingungen+EU.pdf
Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach EU-VOB/A, einschließlich Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und formalen Anforderungen an das Angebot.
Bauzeitenplan+2026_10_22.PDF
Detaillierter Zeitplan für die Bauphasen des Übergangsrathauses und des Bürgerhauses, inklusive Abriss, Rohbau und Ausbauarbeiten von 2024 bis 2027.
127_Erklärung_Bezug_Russland.pdf
Eigenerklärung für Bieter zum Ausschluss von Unternehmen mit Bezug zu Russland gemäß Verordnung (EU) 2022/576.
214.H+Besondere+Vertragsbedingungen_Land.pdf
Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Regelung von Ausführungsfristen, Vertragsstrafen gemäß VOB/B und weiteren projektspezifischen Vertragsdetails.
213.H+Angebotsschreiben_ohnelose.pdf
Standardisiertes Angebotsschreiben zur Einreichung eines Gebots, inklusive einer Liste der beizufügenden Anlagen und Erklärungen.
221+Preisermittlung+bei+Zuschlagskalkulation.pdf
Formblatt zur Angabe der Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation, inklusive Verrechnungslöhnen und Zuschlägen auf Einzelkosten.
5.3.2.19+2.UG+(1).pdf
Ausführungsplan für das 2. Untergeschoss mit Legende zu Materialien, Brandschutzsymbolen und technischen Abkürzungen.
5.3.2.1+1.UG.pdf
Technischer Grundrissplan für das 1. Untergeschoss im Maßstab 1:50 mit detaillierten Legenden für Bauausführung und Materialien.
Leistungsverzeichniss+2+05-11-2026.pdf
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis für die Sanierung und Erweiterung des Hauses des Gastes sowie die Integration des Rathauses.
234+Bietergemeinschaft.pdf
Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.
2410_Abfall_Ersatzbaustoffverordnung.pdf
Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen gemäß Ersatzbaustoffverordnung.
124+Eigenerklärung+zur+Eignung.pdf
Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen bezüglich Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.
2440+Informationen+zur+Datenerhebung.pdf
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Vergabeverfahren gemäß Artikel 13 DSGVO.
5.3.2.3+OG+(8).pdf
Ausführungsplan für das Obergeschoss mit technischen Details zu Mauerwerk, Dämmung und Raumhöhen.
222+Preisermittlung+bei+Kalkulation+ueber+die+Endsumme.pdf
Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Aufschlüsselung der Umlagen auf Lohn, Stoffe und Geräte.
4.1.4+Grundriss+Dachgeschoss++_+Schnitt+3+-+6++-+Plan+4.pdf
Planunterlage zur Baueingabe mit Grundriss des Dachgeschosses und verschiedenen Schnitten für die Sanierung des Bürgerhauses.
5.3.2.8+Schnitte+(8).pdf
Technische Zeichnung mit verschiedenen Gebäudeschnitten zur Darstellung der vertikalen Konstruktion und Raumhöhen.
211EU+Aufforderung+zur+Abgabe+eines+Angebots+EU_Hochbau.pdf
Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe im EU-weiten Verfahren mit Auflistung aller relevanten Vergabeunterlagen und Fristen.
223+Aufgliederung+der+Einheitspreise.pdf
Formblatt zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise in Lohn-, Stoff-, Geräte- und sonstige Kosten je Leistungsposition.
5.3.2.2+EG+(13).pdf
Ausführungsplan für das Erdgeschoss mit Legende für Mauerwerksarten, Betonbauteile und technische Installationen.
233+Verzeichnis+der+NU.pdf
Verzeichnis zur Benennung von Nachunternehmerleistungen und der vorgesehenen Unternehmen für Teilleistungen.
LV_424773.pdf
Positionsliste und Preisblatt für Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Sanierung des Bürgerhauses.
216_Verzeichnis+vorzulegender+Unterlagen.pdf
Checkliste und Verzeichnis aller Erklärungen, Nachweise und Unterlagen, die mit dem Angebot oder auf Verlangen einzureichen sind.
FAQ
Ähnliche Ausschreibungen
Weitere Ausschreibungen zu:
KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.