Sanierung und Erweiterung Rathaus Owen - Innenputzarbeiten

Auftraggeber

Stadt Owen

73277 Owen / Teck

Veröffentlicht

12.10.2026

Angebotsfrist

16.11.2026, 11:00 Uhr

Steckbrief

Innenputzarbeiten
Rathaus
Sanierung
Erweiterung
Bauleistungen

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Ausführung von Innenputzarbeiten im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Owen. Die Leistungen umfassen Vorarbeiten wie das Abkleben von Bauteilen, das Aufbringen von Putzhaftbrücken sowie das Herstellen von Innenputzflächen im Neubau. Die Arbeiten sind als einlagiger Maschinenputz auszuführen. Die Ausführung erfolgt unter Berücksichtigung spezifischer Qualitätsstufen und technischer Anforderungen.

Zeitplan

Bekanntmachung12.10.2026
Bieterfragenfrist06.11.2026
Heute11.11.2026
Abgabefrist16.11.2026
Veröffentlichungsende16.11.2026
Laufzeitbeginn12.04.2027
Laufzeitende30.04.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Bauarbeiten
Zuschlagskriterien:
Zuschlagskriterium Preis gem. Ziff. 5.5 KEV 110.2 (100%)
Erfüllungsort:Owen / Teck, DE113, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

—

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Vorliegen von mindestens drei Referenzen zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ausgeführt wurden.
Finanziell:
  • Angabe der Umsätze des Bieters, die Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen für die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre.
  • Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung
Rechtlich:
  • Eigenerklärung zur Eintragung im Handelsregister, in die Handwerksrolle, bei der Industrie- und Handelskammer oder Eigenerklärung, dass keine Pflicht zur Eintragung in die genannten Register besteht.
  • Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
  • Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
  • Eigenerklärung zu Russland-Sanktionen
Sonstige:
  • Eigenerklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen Zudem Einverständnis zur Angabe der Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal für den Fall, dass das Angebot in die engere Wahl gelangt

Dokumente

02_ROW_ Grundrisse_1.pdf

Leistungsumfang
8.3 MB

Ausführungsplan mit dem Grundriss der Ebene -1. Enthält Legenden für Materialien wie Stahlbeton und Mauerwerk sowie Abkürzungen für Deckendurchbrüche und Höhenangaben.

260409-LV21 ROW Innenputz-blanko_1.x83

178 KB

260409-LV21 ROW Innenputz-blanko_1.pdf

Leistungsumfang
195 KB

Leistungsverzeichnis für Innenputzarbeiten im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Rathauses Owen. Enthält Angaben zum Bauherrn, Architekten sowie Felder für die Angebotssumme.

09_Details Innenputz_1.pdf

Leistungsumfang
2.2 MB

Technische Detailzeichnungen im Maßstab 1:5 für Innenputzarbeiten, unter anderem für Außenwände und den Haupteingang des Neubaus.

08_ROW_250730-992423-146460-2-BTK_1.pdf

Leistungsumfang
2.8 MB

Bauteilkatalog mit bauphysikalischen Anforderungen und Bauteilaufbauten für Wärme-, Feuchtigkeits- und Schallschutz beim Rathaus Owen.

04_ROW_Ansichten_1.pdf

Leistungsumfang
1.7 MB

Architektonische Nordansicht des Rathauses Owen im Maßstab 1:50 mit Legende und Abkürzungsverzeichnis für die Ausführungsplanung.

05_ROW_5A-BE_1.pdf

Leistungsumfang
555 KB

Plan zur Baustelleneinrichtung auf Ebene E0 mit Kennzeichnung von Lagerflächen, Bauzaun, Abfallcontainern und Baugrube.

03_ROW_ Schnitte_1.pdf

Leistungsumfang
2.3 MB

Technischer Schnitt A durch das Gebäude im Maßstab 1:50 zur Darstellung der Höhenverhältnisse und Bauteilstrukturen.

01_ROW_Auszug Lageplan_2.pdf

Leistungsumfang
2.0 MB

Auszug aus dem Lageplan mit Angaben zur Grundstücksfläche, Baulasten und bauplanungsrechtlichen Beurteilungsgrundlagen.

KEV 182 Preis 2-Aufgliederung wichtiger Einheitspreise_1.pdf

Finanzielles
814 KB

Formblatt KEV 182 zur Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten wie Löhne, Stoffe, Geräte und Fremdleistungen ohne Zuschläge.

KEV 180.2 Preis 1b-Aufgliederung Angebotssumme Endsumme_1.pdf

Finanzielles
329 KB

Formblatt KEV 180.2 zur Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn.

KEV 179.3 Tariftreue Mindestlohn-Verpflichtung_1.pdf

Verwaltung
206 KB

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung von Mindestlohn und Tariftreue gemäß Arbeitnehmer-Entsendegesetz und Mindestlohngesetz.

KEV 180.1 Preis 1a-Aufgliederung Angebotssumme Zuschläge_1.pdf

Finanzielles
324 KB

Formblatt KEV 180.1 zur Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen auf Lohn-, Stoff- und Gerätekosten.

KEV 179 Eigenerklärungen zur Eignung_1.pdf

Verwaltung
579 KB

Eigenerklärungen des Bieters zur Eignung, umfassend Angaben zum Umsatz, Referenzen vergleichbarer Leistungen und verfügbaren Arbeitskräften.

KEV 177 Verzeichnis der Leistungen Kapazitäten anderer Unternehmen_1.pdf

Verwaltung
448 KB

Verzeichnis zur Benennung von Teilleistungen, für die Kapazitäten anderer Unternehmen oder Unterauftragnehmer in Anspruch genommen werden.

KEV 176.2 Teilleistungen Nachunternehmen_1.pdf

Verwaltung
592 KB

Erklärung über Teilleistungen, die an Nachunternehmen vergeben werden sollen, obwohl der eigene Betrieb darauf eingerichtet ist.

KEV 176.1 Teilleistungen Nachunternehmen_1.pdf

Verwaltung
592 KB

Erklärung über den Einsatz von Nachunternehmen für Leistungsteile, auf die der eigene Betrieb nicht eingerichtet ist.

KEV 175 Bietergemeinschaft Erklärung_1.pdf

Verwaltung
332 KB

Formular zur Erklärung einer Bietergemeinschaft, inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

KEV 169 Info Datenschutzverordnung_1.pdf

Vertragliches
349 KB

Informationsblatt zur Umsetzung der DSGVO-Vorgaben bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Vergabestelle.

KEV 151.4_1.pdf

Verwaltung
207 KB

Anlage zur Leistungsbeschreibung mit einer Liste der zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen wie Pläne, Gutachten und Richtlinien.

KEV 151.3 Leistungsbeschreibung_1.pdf

Leistungsumfang
197 KB

Teil der Leistungsbeschreibung mit ergänzenden Angaben zur Ausführung der Innenputzarbeiten unter Verweis auf das Leistungsverzeichnis.

KEV 117.3 Tariftreue Midestlohn-Bes. Vertragsbedingiungen_1.pdf

Vertragliches
407 KB

Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW).

KEV 117 Zus. Vertragsbedingungen_1.pdf

Vertragliches
429 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) für die Ausführung von Bauleistungen, basierend auf der VOB/B.

KEV 116.2 Weitere bes. Vertragsbedingungen_1.pdf

Vertragliches
330 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) zu Themen wie Gleitklauseln, Baustelleneinrichtungsplan und Baufristenplan.

KEV 116.1 Besondere Vertragsbedingungen_1.pdf

Vertragliches
584 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Objektüberwachung, Sicherheit, Gesundheitsschutz und Bautagesberichten gemäß VOB/B.

KEV 115.2 Angenbotsschreiben_1.pdf

Verwaltung
703 KB

Formelles Angebotsschreiben für ein offenes Verfahren nach VOB/A mit Angaben zu Fristen, Baumaßnahme und beizufügenden Unterlagen.

KEV 112.2 Teilnahmebedingung_1.pdf

Richtlinien
422 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 2, inklusive Hinweisen zu Form und Inhalt der Angebote.

KEV 110.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe unterschrieben_2.pdf

Ausschreibung
450 KB

Aufforderung zur Angebotsabgabe mit Fristen, Vergabeart und einer Liste der beigefügten Vertrags- und Angebotsunterlagen.

13_ROW_Bauablaufplan_1.pdf

Leistungsumfang
33.4 MB

Detaillierter Bauzeitenplan für die Sanierung und Erweiterung des Rathauses Owen, gegliedert in Phasen wie Abbruch, Erdarbeiten und Rohbau.

16_ROW_Handlungshilfe Coronavirus_2.pdf

Verwaltung
3.1 MB

Handlungshilfe für das Baugewerbe zum Infektionsschutz gegen SARS-CoV-2 auf Baustellen, inklusive Gefährdungsbeurteilung.

17_ROW_Richtlinien Bautagebuch_1.pdf

Verwaltung
11 KB

Richtlinien für die lückenlose Führung des Bautagebuchs zur Dokumentation von Wetter, Personalstärke, Leistungen und Vorkommnissen.

14_ROW_Untersuchungsbericht_1.pdf

Leistungsumfang
1.8 MB

Restauratorischer Untersuchungsbericht zum historischen Rathaus Owen mit Befunden zu Erd- und Obergeschoss zur Vorbereitung der Sanierung.

15_ROW_Baustellenhausordnung_1.pdf

Verwaltung
123 KB

Baustellenhausordnung mit Verhaltensregeln zu Gesundheitsschutz, Sauberkeit, Mülltrennung und Ordnung auf der Baustelle.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.