Elektroinstallationsarbeiten für Barrierefreiheit in der Steuerakademie Niedersachsen

Auftraggeber

Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen

Hannover

Veröffentlicht

17.08.2026

Angebotsfrist

30.09.2026, 05:00 Uhr

Steckbrief

Elektroinstallationsarbeiten
Barrierefreiheit
Steuerakademie
Rinteln

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft Elektroinstallationsarbeiten zur Schaffung von Barrierefreiheit in der Steuerakademie Niedersachsen in Rinteln. Der Leistungsumfang umfasst Neuinstallationen, Umbau- und Demontagearbeiten sowie die Errichtung von Erdungsanlagen. Zu den spezifischen Aufgaben gehören die Installation von Verteilern, Beleuchtungssystemen, Notrufeinrichtungen für behindertengerechte WCs und Sicherheitsbeleuchtung. Zudem sind Kabelverlegungen, Brandschutzmaßnahmen und das Umlegen von Leitungen im Kriechkeller erforderlich.

Zeitplan

Bekanntmachung17.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist30.09.2026
Veröffentlichungsende30.09.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Elektroinstallationsarbeiten
Erfüllungsort:31737 Rinteln, Niedersachsen, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch

Dokumente

212_102927045.pdf

Richtlinien
16 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A, einschließlich Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Anforderungen an die Angebotsabfassung.

221_102927045.pdf

Finanzielles
15 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zum Verrechnungslohn, Zuschlägen auf Einzelkosten und Ermittlung der Angebotssumme.

26A80121_03_223.pdf

Finanzielles
183 KB

Aufgliederung der Einheitspreise für elektrische Anlagen, unterteilt in Lohn-, Stoff-, Geräte- und sonstige Kosten für verschiedene Leistungspositionen.

26A80121.X83

489 KB

124_102927045.pdf

Verwaltung
22 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsätzen, Referenzen und Arbeitskräften.

LV 26A80121-VD-2026_08_13-Kurz.pdf

Leistungsumfang
306 KB

Kurztext-Leistungsverzeichnis für Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Schaffung von Barrierefreiheit in der Steuerakademie Niedersachsen.

Hinweis zu Anl.2 Erklärung_zu_Art.5k RUS-Sanktion.pdf

Verwaltung
191 KB

Hinweisblatt zur verpflichtenden Einreichung der Eigenerklärung bezüglich der EU-Sanktionen gegen Russland gemäß Verordnung (EU) 2022/576.

214_102927045.pdf

Vertragliches
20 KB

Besondere Vertragsbedingungen gemäß VOB/B, die Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und spezifische Projekttermine festlegen.

213_102927045.pdf

Verwaltung
27 KB

Formblatt Angebotsschreiben zur Einreichung des Angebots inklusive Auflistung der beigefügten Anlagen und der Angebotsendsumme.

LV 26A80121-VD-2026_08_13-Lang.pdf

Leistungsumfang
497 KB

Langtext-Leistungsverzeichnis mit detaillierten Beschreibungen der Elektroinstallationsarbeiten für das Bauvorhaben.

CE_Zu_102927045.pdf

Leistungsumfang
9 KB

Zusammenstellung der zur Abnahme zu übergebenden CE-Unterlagen für verschiedene Produktgruppen und gesetzliche Verordnungen.

216_102927045.pdf

Verwaltung
18 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, unterteilt in Dokumente, die mit dem Angebot oder auf Verlangen einzureichen sind.

211_102927045.pdf

Ausschreibung
30 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Elektroinstallationsarbeiten mit Informationen zu Fristen, Vergabeart und Bestandteilen der Vergabeunterlagen.

234_102927045.pdf

Verwaltung
11 KB

Formular für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

Anl.2_Erklärung_zu_Art.5k RUS-Sanktion.pdf

Verwaltung
620 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Sanktionen gegen Russland gemäß Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576.

233_102927045.pdf

Verwaltung
14 KB

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen zur Benennung von Art und Umfang der an Dritte zu vergebenden Teilleistungen.

Hinweisblatt p.83.pdf

Richtlinien
12 KB

Informationsblatt zur elektronischen Angebotsabgabe und zum GAEB-Datenaustausch für die Leistungsbeschreibung.

222_102927045.pdf

Finanzielles
17 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme mit Aufschlüsselung der Lohnkosten, Stoffkosten und Umlagen.

CE_102927045.pdf

Verwaltung
7 KB

Bestätigungsformular für die Verwendung CE-gekennzeichneter elektrischer Betriebsmittel bei der Montage.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.