Austausch Blockheizkraftwerk BBS Cadenberge

Auftraggeber

Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven

Veröffentlicht

24.08.2026

Angebotsfrist

22.09.2026, 07:00 Uhr

Steckbrief

Heizungsinstallation
Blockheizkraftwerk
BBS Cadenberge

Zusammenfassung

Der Landkreis Cuxhaven schreibt den Austausch eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) in der Heizzentrale der BBS Cadenberge aus. Die Leistung umfasst die Demontage des alten Moduls sowie die Lieferung und betriebsfertige Installation eines neuen BHKW-Kompaktgerätes inklusive Wärmeverteiler und Schaltschrank. Zudem sind die notwendigen Rohrleitungsarbeiten, die Einbindung in die bestehende Regelungstechnik sowie die Inbetriebnahme und Einweisung des Personals gefordert. Die Arbeiten beinhalten auch die Entsorgung des Altgeräts sowie die Gestellung eines Krans für den Anlagentausch.

Zeitplan

Bekanntmachung24.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist22.09.2026
Veröffentlichungsende22.09.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Erfüllungsort:21781 Cadenberge, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch

Dokumente

Gaeb LV .D83

Leistungsumfang
48 KB

Allgemeine technische Vertragsbedingungen und Leistungsbeschreibung für den Austausch eines Blockheizkraftwerkes an der BBS Cadenberge im GAEB-Format.

Gaeb LV V33.X83

Leistungsumfang
92 KB

Leistungsverzeichnis im GAEB-Datenaustauschformat X83 für die Ersatzbeschaffung des BHKW BBS Cadenberge.

LV Stand 18.08.2026.pdf

Leistungsumfang
555 KB

Detailliertes Leistungsverzeichnis und Deckblatt für das Bauvorhaben Sanierungsarbeiten in kreiseigenen Liegenschaften, speziell Ersatzbeschaffung BHKW BBS Cadenberge.

1 Verfahrensleitfaden.pdf

Richtlinien
114 KB

Leitfaden für Bieter zum Ablauf der öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A, inklusive Hinweisen zur elektronischen Abwicklung über subreport ELViS.

10 124_Eigenerklärung zur Eignung.docx

Verwaltung
27 KB

Formblatt 124 zur Eigenerklärung der Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen, inklusive Angaben zu Umsatz und Referenzen.

11 Erklärung zum NTVergG.pdf

Vertragliches
16 KB

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes (NTVergG) bezüglich Mindestentgelt und Nachunternehmereinsatz.

12 233_Nachunternehmerleistungen.docx

Verwaltung
21 KB

Formblatt 233 zur Benennung von Art und Umfang der Leistungen, die durch Nachunternehmer ausgeführt werden sollen.

13 Erklärung NU zum NTVergG.docx

Verwaltung
24 KB

Formular für die Tariftreueerklärung gemäß NTVergG, die spezifisch vom Nachunternehmer auszufüllen ist.

14 234_Erklärung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft.docx

Verwaltung
19 KB

Formblatt 234 zur Erklärung der Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters.

15 221_222_Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222.docx

Finanzielles
42 KB

Formblatt 222 zur detaillierten Aufgliederung der Kalkulation, inklusive Verrechnungslohn, Zuschlägen und Ermittlung der Angebotssumme.

2 216_Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.docx

Verwaltung
25 KB

Checkliste und Verzeichnis aller mit dem Angebot oder auf Verlangen einzureichenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise.

3 211_Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.docx

Ausschreibung
35 KB

Formblatt 211 mit zentralen Informationen zum Vergabeverfahren, Fristen, Bindefrist und einer Auflistung der Bestandteile der Vergabeunterlagen.

4 212_Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019).docx

Richtlinien
51 KB

Einheitliche Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A, inklusive Regeln zu Mischkalkulationen und Angebotsabgabe.

5 214_Besondere Vertragsbedingungen.docx

Vertragliches
27 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur Festlegung von Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Regelungen nach VOB/B.

6 241_Abfall.docx

Vertragliches
24 KB

Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Anforderungen an Entsorgungsnachweise.

7 Sicherheitstechn. Hinweise zur BaustVO ohne SiGeKo.pdf

Vertragliches
35 KB

Sicherheitstechnische Hinweise zur Baustellenverordnung und Pflichten des Auftragnehmers bezüglich Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung.

8 Zusätzliche Vertragsbedingungen NTVergG BL.pdf

Vertragliches
122 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen zur Umsetzung der §§ 13 bis 15 des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes.

9 213_Angebotsschreiben.docx

Finanzielles
32 KB

Formblatt 213 für das formelle Angebotsschreiben inklusive Angabe der Angebotssumme und Bestätigung der Vertragsbestandteile.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.