Neubau NEA KA Einruhr

Auftraggeber

Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabestelle -

Düren

Veröffentlicht

01.07.26

Angebotsfrist

30.07.26, 10:00

Steckbrief

Neubau

NEA

KA Einruhr

Stromversorgung

Elektroinstallation

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Errichtung einer neuen Netzersatzanlage (NEA) für die Kläranlage Simmerath-Einruhr. Die Leistungen sind in drei Lose unterteilt: Los 1 umfasst die maschinelle Ausrüstung der Netzersatzanlage, Los 2 die EMSR-Technik zur Einbindung in den Bestand und Los 3 die erforderlichen Bautechnik-Arbeiten. Ziel ist die Sicherstellung der Stromversorgung der Kläranlage bei Netzausfällen.

Zeitplan

Bekanntmachung30.06.26

Heute03.07.26

Abgabefrist30.07.26

Veröffentlichungsende30.07.26

Ausschreibung

Reichweite:

NATIONAL

Vergabeart:

Öffentliche Ausschreibung

Vergabeverordnung:

VOB/A

Leistung:

Bauleistungen

Klassifizierung:

Bauarbeiten für Lagerhallen

Bauinstallationsarbeiten

Elektroinstallationsarbeiten

Bau von Lagerhallen

Installation von Elektroanlagen

Elektrotechnikinstallation

Metallbauarbeiten

Erfüllungsort:

52152 Simmerath - Einruhr, Deutschland

Auftraggeber

Name

Wasserverband Eifel-Rur - Zentrale Vergabestelle -

Adresse

DürenDeutschland

Website

—

Kontakt

—

Abgabe

Abgabeform:

Elektronisch

Dokumente

Dateiname

2130015-06-LV Los 3 Bautechnik.D83
Leistungsumfang
163 KB
Leistungsverzeichnis im GAEB-Format (D83) für Los 3 (Bautechnik) der Kläranlage Simmerath-Einruhr.
ZTV-M-technik.zip
3,2 MB
WVER_Betriebsordnung für Fremdfirmen.pdf
Vertragliches
1,3 MB
27 Seiten
Betriebsordnung für externe Firmen zur Regelung von Umweltschutz und Arbeitssicherheit auf dem Gelände des Wasserverbands Eifel-Rur.
Anlagen Los 3.zip
2,8 MB
Anleitung elekt. Angebotseinreichung.pdf
Richtlinien
3,1 MB
52 Seiten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur elektronischen Einreichung von Angeboten über das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen mittels Bietertool oder Web-Funktion.
WVER_Datenverarbeitung.pdf
Richtlinien
132 KB
2 Seiten
Informationen zur elektronischen Durchführung von Vergabeverfahren, technischen Voraussetzungen für die E-Vergabeplattform und Nutzung des Bietertools.
Anlagen Los 2.zip
4,1 MB
WVER_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf
Vertragliches
303 KB
5 Seiten
Besondere Vertragsbedingungen (VOB/B) des WVER zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen, Abnahme und Gefahrübergang.
2130015-06-LV Los 1 M-Technik.D83
Leistungsumfang
303 KB
Leistungsverzeichnis im GAEB-Format (D83) für Los 1 (Netzersatzanlage) der Kläranlage Simmerath-Einruhr.
Datenschutzerklärung_WVER_DSGVO.pdf
Vertragliches
204 KB
13 Seiten
Datenschutzerklärung des Wasserverbands Eifel-Rur gemäß DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Rechte der Betroffenen.
WVER_Bewerbungsbedingungen VOB_A.pdf
Richtlinien
319 KB
13 Seiten
Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A, inklusive Hinweisen zu Unklarheiten in den Unterlagen und Fabrikatsangaben.
2130015-06-LV Los 1 M-Technik_V33.X83
426 KB
WVER_Abfall.pdf
Vertragliches
91 KB
1 Seite
Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen im Rahmen des Bauauftrags.
WVER_Zusätzliche Vertragbedigungen VOB_A.pdf
Vertragliches
261 KB
12 Seiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen (VOB/B) des WVER, die Bestandteile des Bauvertrags und technische Vorschriften definieren.
Aufforderung_Abgabe_Angebot.pdf
Ausschreibung
438 KB
6 Seiten
Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe für den Neubau der Netzersatzanlage KA Einruhr mit Fristen, Terminen und einer Liste der Vertragsbestandteile.
2130015-06-LV Los 2 EMSR-Technik_V33.X83
238 KB
GAEB.zip
2,8 MB
Besondere Vertragsbedingungen TVgG.pdf
Vertragliches
162 KB
2 Seiten
Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW).
Angebotsschreiben.docx
Finanzielles
899 KB
7 Seiten
Formblatt für das Angebotsschreiben zur Einreichung der Preise und Anerkennung der Vertragsbestandteile für das Bauvorhaben.
221_WVER_Preisermittlung_Zuschlagskalkulation.pdf
Finanzielles
611 KB
2 Seiten
Formblatt 221 zur Aufgliederung der Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation, inklusive Lohnkosten, Stoffkosten und Zuschlägen.
Messkonzept 2021 (Baustrom).pdf
Leistungsumfang
840 KB
10 Seiten
Konzept zur messtechnischen Abgrenzung von EEG-umlagepflichtigen Strommengen, insbesondere für Baustrom und Drittverbräuche.
VORDRUCK VOB_(EU) Referenzliste.docx
Verwaltung
877 KB
3 Seiten
Vordruck für die Eigenerklärung zum Umsatz, zur Mitarbeiterzahl und zur Einreichung von Referenzen über vergleichbare Leistungen.
Anschreiben_Elektronischer_Rechnungsempfang.pdf
Verwaltung
130 KB
2 Seiten
Informationsschreiben und Vereinbarung über die technischen Anforderungen für den Empfang elektronischer Rechnungen beim WVER.
ZTV E-Technik.zip
6,1 MB
221_WVER_Preisermittlung_Zuschlagskalkulation.docx
Finanzielles
888 KB
2 Seiten
Editierbares Formblatt zur Kalkulation der Angebotspreise mit vorbestimmten Zuschlägen auf Einzelkosten.
Anlagen Los 1.zip
34,6 MB
2130015-06-LV Los 3 Bautechnik_V33.X83
210 KB
2130015-06-LV Los 2 EMSR-Technik.D83
Leistungsumfang
154 KB
Leistungsverzeichnis im GAEB-Format (D83) für Los 2 (EMSR-Technik) der Kläranlage Simmerath-Einruhr.
2130015-06-LV Los 3 Bautechnik - 22.04.2026.pdf
Leistungsumfang
739 KB
56 Seiten
Detailliertes Leistungsverzeichnis für Los 3 (Bautechnik) umfassend Erdarbeiten, Rückbau und Hochbau für das Gebäude der Netzersatzanlage.
2130015-06-LV Los 1 M-Technik - 27.05.2026.pdf
Leistungsumfang
1,2 MB
86 Seiten
Detailliertes Leistungsverzeichnis für Los 1 (Maschinentechnik) inklusive Motor-Generator-Einheit, Abgasanlage und Kraftstoffanlage.
2130015-06-LV Los 2 EMSR-Technik - 27.05.2026.pdf
Leistungsumfang
669 KB
55 Seiten
Detailliertes Leistungsverzeichnis für Los 2 (EMSR-Technik) mit Fokus auf Schaltanlagen, Kabelverlegung und Automation.

FAQ

Können Vor-Ort-Termine zur Besichtigung der Baustelle vereinbart werden?

Wie erfolgt die Kommunikation während des Vergabeverfahrens?

Welche Anforderungen gelten für die Einreichung von Angeboten?

Was ist bei der Abfallentsorgung zu beachten?

Neubau NEA KA Einruhr

Zeitplan

Ausschreibung

Auftraggeber

Abgabe

Dokumente

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen