Installation von PV-Anlage, Elektroinstallationen und Trafo in Petershausen

Auftraggeber

Kommunalunternehmen Petershausen

Petershausen

Veröffentlicht

03.08.26

Angebotsfrist

02.09.26, 11:30

Steckbrief

Photovoltaik

Elektroinstallation

Trafo

Niederspannungsanlagen

Mittelspannungsanlagen

Zaunbau

Betonsanierung

Abbrucharbeiten

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Errichtung einer elektrotechnischen Energieversorgungsanlage für den P+R-Parkplatz in Petershausen. Der Leistungsumfang umfasst eine Photovoltaikanlage mit ca. 1,8 MWp, einen Batteriespeicher mit 500 kW / 500 kWh sowie die zugehörige Energieverteilung. Zudem sind die Projektierung des 20-kV-Netzanschlusses, die Lieferung und Montage einer Mittelspannungsschaltanlage, eines 20/0,4-kV-Transformators (2,5 MVA) und einer Niederspannungshauptverteilung erforderlich. Die Arbeiten beinhalten zudem die vollständige AC- und DC-Verkabelung, die elektrotechnische Erschließung der Parkplatzbeleuchtung sowie alle notwendigen Prüfungen und Inbetriebnahmen.

Zeitplan

Bekanntmachung02.08.26

Heute27.08.26

Abgabefrist02.09.26

Veröffentlichungsende02.09.26

Ausschreibung

Reichweite:	NATIONAL
Vergabeart:	Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:	VOB/A
Leistung:	Bauleistungen
Klassifizierung:	Installation von elektrischen Leitungen Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen Abbrucharbeiten
Erfüllungsort:	85238 Petershausen, Deutschland

Auftraggeber

Name

Kommunalunternehmen Petershausen

Adresse

PetershausenDeutschland

Website

—

Kontakt

—

Teilnahme

Abgabeform:	Elektronisch

Dokumente

Dateiname

Sonstige Vergabeunterlagen
10 Dateien
- Anlagen.zip
  16,1 MB
- 211 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots_Hochbau.pdf
  Ausschreibung
  733 KB
  5 Seiten
  Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Bauleistungen nach VOB/A mit Angaben zu Fristen, Terminen und einer Auflistung der beigefügten Vergabeunterlagen.
- 212 Teilnahmebedingungen.pdf
  Richtlinien
  554 KB
  2 Seiten
  Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen gemäß VOB/A, einschließlich Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und formalen Anforderungen an das Angebot.
- 214.H Besondere Vertragsbedingungen_Gewerk 401.pdf
  Vertragliches
  329 KB
  3 Seiten
  Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214.H) mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen vertraglichen Regelungen.
- 214.H-A ergänzende Anlage_Gewerk 401.pdf
  Vertragliches
  908 KB
  1 Seite
  Ergänzende Anlage zum Formblatt 214.H mit detaillierten Angaben zu verbindlichen Vertragsfristen, Einzelfristen und unverbindlichen Zwischenterminen für das Gewerk 401.
- 244 Datenverarbeitung.pdf
  Vertragliches
  27 KB
  1 Seite
  Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und zur Datenverarbeitung in den verschiedenen Bearbeitungsphasen sowie Ergänzungen zu den Vertragsbedingungen für die Abrechnung.
- 421 Vertragserfüllungsbürgschaft.pdf
  Finanzielles
  16 KB
  1 Seite
  Muster für eine unbefristete, selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft zur Absicherung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung.
- 422 Mängelansprüchebürgschaft.pdf
  Finanzielles
  13 KB
  1 Seite
  Muster für eine Mängelansprüchebürgschaft zur Besicherung der Erfüllung von Mängelansprüchen nach Abnahme der Bauleistung.
- 2330 Nachunternehmererklärung.pdf
  Verwaltung
  217 KB
  1 Seite
  Erklärung des Bieters zur Eigenleistung und zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern gemäß VOB/B.
- PVPH_FB214.HW_260803.pdf
  Vertragliches
  58 KB
  3 Seiten
  Weitere Besondere Vertragsbedingungen betreffend Baubesprechungen, Baustrom, Bauwasser, Bautagebuch sowie Bauablaufplanung.
Veröffentlichungstext
1 Datei
- 121 Bekanntmachung Oeffentliche Ausschreibung_401.pdf
  Ausschreibung
  423 KB
  5 Seiten
  Bekanntmachungstext für eine öffentliche Ausschreibung nach VOB/A mit Informationen zur Vergabestelle, zum Verfahren und zum Leistungsumfang.
Zwingend erforderliche Angebotsdateien
12 Dateien
- 260729_LV_401 PV-Anlage inkl. Elektroinstallationen + Trafo.pdf
  Leistungsumfang
  2,7 MB
  161 Seiten
  Detailliertes Leistungsverzeichnis für eine PV-Anlage inklusive Elektroinstallationen, Technikgebäude, Transformator und Batteriespeicher.
- 260729_LV_401_PV-Anlage_inkl._Elektroinstallation+Trafo.X83
  1 MB
- Anlagen Wartung.zip
  669 KB
- 124 Eigenerklärung zur Eignung.pdf
  Verwaltung
  763 KB
  3 Seiten
  Formblatt zur Eigenerklärung der Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.
- 213.H Angebotsschreiben_ohnelose.pdf
  Verwaltung
  188 KB
  3 Seiten
  Formelles Angebotsschreiben zur Einreichung des Angebots mit Auflistung der beigefügten Anlagen und Erklärungen zur Bindefrist.
- 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation.pdf
  Finanzielles
  23 KB
  2 Seiten
  Formblatt zur Angabe der Kalkulationsgrundlagen bei Verwendung von vorbestimmten Zuschlägen auf die Einzelkosten der Teilleistungen.
- 222 Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme.pdf
  Finanzielles
  28 KB
  2 Seiten
  Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme mit Aufschlüsselung der Umlagen auf Lohn, Stoffe und Geräte.
- 223 Aufgliederung der Einheitspreise.pdf
  Finanzielles
  224 KB
  1 Seite
  Formular zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise in Lohn-, Stoff-, Geräte- und sonstige Kosten für ausgewählte Positionen des Leistungsverzeichnisses.
- 233 Verzeichnis der NU.pdf
  Verwaltung
  464 KB
  1 Seite
  Verzeichnis zur Benennung von Art und Umfang der geplanten Nachunternehmerleistungen.
- 234 Bietergemeinschaft.pdf
  Verwaltung
  220 KB
  1 Seite
  Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.
- 2491 Kinderarbeit.pdf
  Verwaltung
  93 KB
  1 Seite
  Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Rahmen der Leistungserbringung.
- 127 Erklaerung Russland.pdf
  Verwaltung
  141 KB
  2 Seiten
  Eigenerklärung zum Ausschluss eines Bezugs zu Russland gemäß Verordnung (EU) 2022/576 für Bieter und Unterauftragnehmer.

FAQ

Ist eine Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe möglich?

Welche Anforderungen gelten für die Baustelleneinrichtung auf dem P+R-Parkplatz?

Wie ist mit der Urkalkulation zu verfahren?

Welche Versicherungsnachweise sind erforderlich?

Weitere Ausschreibungen zu:

Bauarbeiten | Bayern

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.