Neubau Feuerwehrgerätehaus Flegessen: Elektroinstallation und Photovoltaikanlage

Auftraggeber

Stadt Hameln - Zentrale Vergabestelle - im Auftrag der Stadt Bad Münder am Deister

Hameln

Veröffentlicht

27.08.2026

Angebotsfrist

29.09.2026, 08:45 Uhr

Steckbrief

Feuerwehrgerätehaus
Elektroinstallation
Photovoltaikanlage
Batteriespeicher
Fernmeldetechnik

Zusammenfassung

Die Stadt Hameln schreibt im Auftrag der Stadt Bad Münder am Deister die Elektro- und fernmeldetechnischen Anlagen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Flegessen aus. Der Leistungsumfang umfasst die Elektroinstallation sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher. Die Arbeiten sind für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Flegessen-Klein Süntel vorgesehen. Die Vergabe erfolgt als einheitliches Gewerk.

Zeitplan

Bekanntmachung27.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist29.09.2026
Veröffentlichungsende29.09.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Erfüllungsort:Lohfeldweg 5, 31848 Bad Münder, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch

Dokumente

VOB_ANGEBOTSSCHREIBEN.aidoc

6 KB

MetaData.xml

435 KB

VOB_ANGEBOTSSCHREIBEN.aidocdef

29 KB

VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf

Verwaltung
832 KB

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Angabe von Umsätzen und Referenzen vergleichbarer Leistungen in den letzten Geschäftsjahren.

VHB_211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf

Ausschreibung
204 KB

Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe für Elektroinstallations- und Photovoltaikarbeiten beim Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Fristen und Verfahrensdetails.

VHB_212_Teilnahmebedingungen.pdf

Richtlinien
663 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A, einschließlich Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsformalien.

VHB_213_Angebot.pdf

Finanzielles
1.3 MB

Standardisiertes Angebotsschreiben zur Einreichung der Preise, Erklärungen zu Nebenangeboten und Preisnachlässen sowie zur Anerkennung der Bindefrist.

VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
87 KB

Besondere Vertragsbedingungen gemäß VOB/B mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und dem zugrunde liegenden Bauzeitenplan.

VHB_216_Verzeichnis_vorzulegende_Unterlagen.pdf

Verwaltung
113 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren zwingend mit dem Angebot oder auf Verlangen vorzulegenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise.

VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf

Finanzielles
1.1 MB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Verrechnungslöhnen, Stoffkosten und Zuschlägen für Gemeinkosten.

VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf

Finanzielles
1.1 MB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme inklusive Aufschlüsselung der Umlagen auf Lohn-, Stoff- und Gerätekosten.

VHB_233_Verzeichnis_NU.pdf

Verwaltung
631 KB

Verzeichnis zur Benennung von Art und Umfang der geplanten Nachunternehmerleistungen sowie der Namen der Nachunternehmer.

VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf

Verwaltung
642 KB

Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Bestätigung der gesamtschuldnerischen Haftung.

VHB_241_Abfall.pdf

Vertragliches
75 KB

Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen sowie Anforderungen an den Nachweis von Entsorgungsanlagen.

Erklaerung_Tariftreue.pdf

Vertragliches
75 KB

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung von Mindestentgelten gemäß dem Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG).

Musterregelung_Bau.pdf

Vertragliches
393 KB

Musterregelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG bezüglich Mindestentgelten und Kontrollmöglichkeiten.

260819-1550-EF31.X83

2.2 MB

25_003_ Freiflaechenplan.pdf

Leistungsumfang
1.0 MB

Technischer Freiflächenplan im Maßstab 1:250 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Flegessen-Klein Süntel.

260722-1550-VHB223.pdf

Finanzielles
102 KB

Detaillierte Aufgliederung der Einheitspreise für elektrotechnische Anlagen, insbesondere Notbeleuchtung und Photovoltaik-Komponenten.

260819-1550-EF31-ohne_Preis_Logo.pdf

Leistungsumfang
601 KB

Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis für Elektro- und Fernmeldetechnische Anlagen inklusive Baustellenbeschreibung und technischer Details.

Bauablaufplan_FW Flegessen_2026_03_07.pdf

Leistungsumfang
621 KB

Zeitlicher Ablaufplan der Bauphasen von der Baustelleneinrichtung bis zur Fertigstellung der verschiedenen Gewerke.

Datenschutzhinweise Bad Münder.pdf

Vertragliches
16 KB

Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens gemäß DSGVO.

Hinweise zur rein elektronischen Angebotsabgabe und Kommunikation VOB 09-09-2024.pdf

Richtlinien
310 KB

Leitfaden für Bieter zur ausschließlich elektronischen Einreichung von Angeboten über das Bieterportal und technische Anforderungen.

Zeichnungen-ARCH.zip

Leistungsumfang
2.8 MB

Zeichnungen-ELT.zip

Leistungsumfang
10.8 MB

VIRTUAL_OFFER_LV.aidocdef

35 KB

VIRTUAL_ANGEBOTSDATEN.aidocdef

2 KB

LVStyleSheet.xsl

186 KB

Leistungsverzeichnis.aidf

46 KB

VOB_ANGEBOTSSCHREIBEN.aiform

27 KB

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.