Neubau 2-Feldsporthalle Grüna: Heizungsinstallation

Auftraggeber

Stadt Chemnitz

09111 Chemnitz

Veröffentlicht

23.08.2026

Angebotsfrist

24.09.2026, 07:00 Uhr

Steckbrief

Heizung
Pelletkessel
Fußbodenheizung
Deckenstrahlplatte
Sporthalle
Neubau

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Heizungsbauleistungen für den Neubau der 2-Feldsporthalle Grüna in Chemnitz. Der Beschaffungsgegenstand umfasst das Los 24, welches die vollständige Installation der Heizungsanlage beinhaltet. Die Leistungen umfassen neben der Erstellung der Anlage auch deren Instandhaltung, bestehend aus Wartung und Inspektion. Die Arbeiten sind im Rahmen eines Bauausführungsvertrages nach VOB/B zu erbringen.

Zeitplan

Bekanntmachung23.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist24.09.2026
Veröffentlichungsende24.09.2026
Laufzeitbeginn16.11.2026
Laufzeitende22.12.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Installation von Zentralheizungen
Zuschlagskriterien:
Preis (100%)
Erfüllungsort:August-Bebel-Straße 7, 09224 Chemnitz, DED41, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • 2 Referenzen über vergleichbare Leistungen aus den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren
Finanziell:
  • Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
Rechtlich:
  • Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
Sonstige:
  • Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation

Dokumente

17260115-LOS24.X83

1.1 MB

VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf

Verwaltung
831 KB

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Angabe von Umsätzen, Referenzen und zur Eignungsprüfung im Vergabeverfahren.

VHB_211_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots_EU.pdf

Ausschreibung
208 KB

Aufforderung zur Angebotsabgabe für den Neubau einer 2-Feldsporthalle in Chemnitz (Los 24 - Heizung) mit Fristen und Verzeichnis der Anlagen.

VHB_212_EU_Teilnahmebedingungen_EU.pdf

Richtlinien
109 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen gemäß VOB/A Abschnitt 2, inklusive Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsform.

VHB_213_Angebot.pdf

Verwaltung
1.3 MB

Standardisiertes Angebotsschreiben zur Einreichung der Preise, Bindefristen und Auflistung der Vertragsbestandteile.

VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
89 KB

Besondere Vertragsbedingungen für das Gewerk Heizung mit Festlegung der Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und Baubeginn.

VHB_216_Verzeichnis_vorzulegende_Unterlagen.pdf

Verwaltung
113 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, unterteilt in Formblätter und unternehmensbezogene Nachweise.

VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf

Finanzielles
1.1 MB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zum Verrechnungslohn und Zuschlägen auf Einzelkosten.

VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf

Finanzielles
1.1 MB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme inklusive Ermittlung der Angebotssumme und Umlagen.

VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf

Verwaltung
642 KB

Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

VHB_235_Verzeichnis_Unternehmerleistungen.pdf

Verwaltung
618 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter zur Ausführung des Auftrags bedient.

VHB_236_Verpflichtungserklaerung.pdf

Verwaltung
620 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten im Falle der Auftragsvergabe.

VHB_241_Abfall.pdf

Vertragliches
75 KB

Ergänzung der Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

VHB_242_Instandhaltung.pdf

Leistungsumfang
83 KB

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bezüglich Wartung, Inspektion und Instandhaltung der technischen Anlagen.

VHB_244_Datenverarbeitung.pdf

Richtlinien
67 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den verschiedenen Bearbeitungsphasen des Vergabeverfahrens.

17260115-SHG-LOS24-Hzg_Vertrag_fuer_wartung_und_inspektion_blank.pdf

Vertragliches
344 KB

Vertragsentwurf für die Wartung und Inspektion der Heizungsanlage als Bestandteil der Instandhaltungsleistungen.

17260115_AK_420_2018.docx

Leistungsumfang
280 KB

Arbeitskarte für Wärmeversorgungsanlagen mit detaillierten Inspektions- und Wartungsschritten sowie Fristen.

17260115_WV_Anhang_1_Bestandsliste_-_Heizung.docx

Leistungsumfang
31 KB

Bestandsliste der wartungsbedürftigen Anlagenteile für die Heizung der 2-Feldsporthalle Grüna.

17260115_Anlage_Eigenerklärung_Russlandsanktionen_EU.pdf

Vertragliches
2.4 MB

Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren.

17260115_FB_211_Anlage_Information_zur_Datenerhebung_0425.pdf

Verwaltung
163 KB

Datenschutzrechtliche Informationen gemäß DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Vergabeverfahren.

17260115_FB_223.pdf

Finanzielles
144 KB

Formblatt zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise für die verschiedenen Positionen des Heizungsgewerks.

17260115_FB_444_VHB_Bund.pdf

Verwaltung
148 KB

Referenzbescheinigung zur Dokumentation früherer Bauvorhaben und erbrachter Leistungen durch den Bieter.

17260115_FB_Preis_3.xlsx

Finanzielles
45 KB

Erläuterungen und Formblatt zur Kalkulation von Nachtragspreisen und zur Beurteilung der Preisanalogie.

17260115_WBVB_10_1_bis_10_20_SHG.pdf

Vertragliches
148 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Chemnitz zu Baustelleneinrichtung, Parkregelungen und Besprechungen.

17260115_ZVB_EU_0523.pdf

Vertragliches
12 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen zur Urkalkulation, Freistellungsbescheinigung und zum Baufristenplan.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.