Neubau Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse und Verwaltungsgebäude - Elektroarbeiten

Auftraggeber

Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU

87719 Mindelheim

Veröffentlicht

02.09.2026

Angebotsfrist

05.10.2026, 08:00 Uhr

Steckbrief

Elektroarbeiten
Klärschlammtrocknung
Pyrolyse
Verwaltungsgebäude
Kabeltrassen
Elektroinstallation
EDV-Verkabelung

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau einer Klärschlamm-Upcycling-Anlage in Buchloe. Der Leistungsumfang umfasst die allgemeine Elektroinstallation, die Errichtung von Kabeltrassen, die EDV-Verkabelung sowie die Anbindung technischer Anlagenteile. Die Arbeiten beinhalten zudem die Montage von Beleuchtungsanlagen und die Kabelzugarbeiten für MSR-Technik. Die Ausführung erfolgt in mehreren Teilabschnitten gemäß Baufortschritt.

Zeitplan

Bekanntmachung02.09.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist05.10.2026
Veröffentlichungsende05.10.2026
Laufzeitbeginn24.01.2027
Laufzeitende18.03.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Elektroinstallationsarbeiten
Installation von elektrischen Kabeln
Installation von Elektroanlagen
Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
Kabelinfrastruktur
Erfüllungsort:Xaver-Fendt-Straße, Flr.-Nr. 2135/5, 86807 Buchloe, DE27B, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Angabe von mind. drei Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Finanziell:
  • Angabe zum Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
  • Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen in Höhe von EUR 2.000.000,00 für Personenschäden und EUR 2.000.000,00 für Sach- und Vermögensschäden
Rechtlich:
  • Angabe zur Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister und Eintragung in die Handwerksrolle
  • Eigenerklärung nach Sanktions-VO (Bezug zu Russland)
  • Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
  • Angabe, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt ist
Sonstige:
  • Angabe der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal
  • Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt

Dokumente

244 Datenverarbeitung_ELT.pdf

Vertragliches
17 KB

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots bezüglich Bearbeitungsphasen, Datenaustausch (GAEB) und allgemeinen Regelungen zur elektronischen Bauabrechnung.

222 Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme_ELT.pdf

Finanzielles
22 KB

Formblatt zur Angabe der Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, einschließlich Angaben zum Verrechnungslohn und zur Ermittlung der Angebotssumme.

Pläne ELT.zip

Leistungsumfang
2.6 MB

127_Erklärung_Bezug_Russland_ELT.pdf

Verwaltung
121 KB

Eigenerklärung gemäß Verordnung (EU) 2022/576 zum Ausschluss von Bewerbern oder Bietern mit Bezug zu Russland.

124 Eigenerklärung zur Eignung_ELT.pdf

Verwaltung
608 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.

212EU Teilnahmebedingungen EU_ELT.pdf

Richtlinien
143 KB

Einheitliche Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach EU-VOB/A, inklusive Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsform.

211EU Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU_ELT.pdf

Ausschreibung
665 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im EU-weiten Vergabeverfahren mit Auflistung der Anlagen und Fristen.

2440 Informationen zur Datenerhebung_ELT.pdf

Vertragliches
93 KB

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO im Rahmen des Vergabeverfahrens.

Vertragsterminplan ELT.pdf

Leistungsumfang
22 KB

Detaillierter Bauzeitenplan für die Elektroarbeiten (ELT) mit Terminen für Montage, Verkabelung und Fertigstellung.

214.H Besondere Vertragsbedingungen_Land_ELT.pdf

Vertragliches
333 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Regelungen gemäß VOB/B.

221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation_ELT.pdf

Finanzielles
18 KB

Formblatt für Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen, inklusive Verrechnungslohn und Ermittlung der Angebotssumme.

01007_LV_440 450_Blankett_GAEB_31082026.x83

Leistungsumfang
2.2 MB

LV_ELT.pdf

Leistungsumfang
987 KB

Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung für das Gewerk Elektrotechnik (ELT) beim Neubau einer Klärschlamm-Upcycling-Anlage.

235 Verzeichnis der Unternehmerleistungen_ELT.pdf

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge/Eignungsleihe) als Ergänzung zum Angebotsschreiben.

233 Verzeichnis der NU_ELT.pdf

Verwaltung
464 KB

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen zur Benennung von Art und Umfang der Teilleistungen.

234 Bietergemeinschaft_ELT.pdf

Verwaltung
213 KB

Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft zur Benennung des bevollmächtigten Vertreters und zur gesamtschuldnerischen Haftung.

223 Aufgliederung der Einheitspreise_ELT.pdf

Finanzielles
500 KB

Formblatt zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise nach Lohn-, Stoff-, Geräte- und sonstigen Kosten.

236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen_ELT.pdf

Verwaltung
447 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung von Kapazitäten im Falle der Auftragsvergabe.

241 Abfall_ELT.pdf

Vertragliches
218 KB

Ergänzung zu den Vertragsbedingungen bezüglich der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

213.H Angebotsschreiben_ohnelose_ELT.pdf

Verwaltung
191 KB

Formblatt für das Angebotsschreiben mit Auflistung der beigefügten Anlagen und Erklärungen zur Bindefrist.

Datenschutzrechliche Vorgaben BBH_ELT.pdf

Vertragliches
162 KB

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) durch die BBH-Gruppe.

216_Verzeichnis vorzulegender Unterlagen_ELT.pdf

Verwaltung
273 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, unterteilt in Dokumente mit dem Angebot und nach gesonderter Aufforderung.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.