Lüftungsarbeiten Grundschule Gerberstraße Solingen

Auftraggeber

Stadt Solingen

42697, Solingen

Veröffentlicht

22.05.26

Angebotsfrist

08.06.26, 10:00

Steckbrief

Lüftung

Grundschule

Bauleistungen

Solingen

Zusammenfassung

Die Stadt Solingen schreibt Lüftungsarbeiten für die Grundschule Gerberstraße aus. Es handelt sich um die Installation von Lüftungsanlagen in verschiedenen Gebäuden der Schule. Ein zentrales Lüftungsgerät wird auf dem Dach des ersten Obergeschosses von Gebäude 7 installiert. Innenliegende Räume ohne Fenster erhalten eine mechanische Belüftung.

Zeitplan

Bekanntmachung21.05.26

Heute27.05.26

Bieterfragenfrist08.06.26

Abgabefrist08.06.26

Veröffentlichungsende08.06.26

Laufzeitende13.06.27

Ausschreibung

Reichweite:

Vergabeart:

Offenes Verfahren

Vergabeverordnung:

VOB/A

Leistung:

Bauleistungen

Klassifizierung:

Bau von Grundschulen

Installation von Teilklimaanlagen

Installation von kältetechnischen Anlagen

Brandschutzarbeiten

Zuschlagskriterien:

Preis (100%)

Erfüllungsort:

42653 Solingen, Deutschland

Auftraggeber

Name

Stadt Solingen

Adresse

Bonner Str. 10042697 SolingenDeutschland

Website

http://www.solingen.de

Kontakt

Konzernbeschaffung und Medienservice -Vergabestellevergabe@solingen.de+49 2122906825Fax: +49 2122906695

Abgabe

Abgabeform:

Elektronisch

Angebotssprachen:

Deutsch

Anzahl der Angebote:

Mehrere Hauptangebote sind zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Rechtlich:

Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

Dokumente

Dateiname

Bekanntmachung
1 Datei
- Auftragsbekanntmachung.pdf
  Ausschreibung
  199 KB
  7 Seiten
  Offizielle Auftragsbekanntmachung für Lüftungsarbeiten an der Grundschule Gerberstraße in Solingen, inklusive Verfahrensdetails, CPV-Codes und Projektbeschreibung.
Unterlagen
3 Dateien
- Anlagen zum Leistungsverzeichnis
  1 Datei
  - 6607 Gerberstraße LV Lüftungs- und Kältetechnik 26-05-21.x83
    Leistungsumfang
    1,7 MB
    Leistungsverzeichnis für die Gewerke Lüftungs- und Kältetechnik im Rahmen des Bauprojekts Gerberstraße.
- Weitere Dokumente
  8 Dateien
  - 221.pdf
    Finanzielles
    39 KB
    2 Seiten
    Formblatt 221 zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation gemäß VHB-Bund, inklusive Angaben zu Verrechnungslöhnen und Zuschlägen auf Einzelkosten.
  - Anlage Datenschutz.pdf
    Vertragliches
    44 KB
    3 Seiten
    Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 DSGVO im Rahmen der Abwicklung von Vergabeverfahren durch die Stadt Solingen.
  - Anlage Handhabung von Bauablaufstörungen.pdf
    Vertragliches
    23 KB
    2 Seiten
    Vertragliche Hinweise zum Umgang mit Bauablaufstörungen, insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie und der Einordnung als höhere Gewalt nach VOB/B.
  - CDR_ANLAGE-Eigenerklärung-VO-2022-833.docx
    Verwaltung
    15 KB
    2 Seiten
    Eigenerklärung für Bieter bezüglich restriktiver Maßnahmen gegen Russland gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014 zur Sicherstellung sanktionsfreier Auftragsvergabe.
  - CDR_BMWK-erstes-Rundschreiben-RUS-Sanktionen-Vergabe.pdf
    Vertragliches
    184 KB
    5 Seiten
    Rundschreiben des BMWK zur Anwendung der Russland-Sanktionen im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen.
  - Mitteilung von Unklarheiten oder Fehlern.pdf
    Verwaltung
    34 KB
    1 Seite
    Hinweisblatt für Bieter zur Meldung von Unklarheiten oder Fehlern in den Vergabeunterlagen sowie Informationen zur Rügepflicht nach § 160 GWB.
  - Referenz Fragebogen VOB.pdf
    Verwaltung
    82 KB
    1 Seite
    Fragebogen zum Nachweis der Eignung, einschließlich Referenzobjekten, Umsatzzahlen und Angaben zur personellen Ausstattung der letzten Jahre.
  - Abfrage Kontaktdaten für Wettbewerbsregister.docx
    Verwaltung
    15 KB
    2 Seiten
    Formular zur Erfassung von Unternehmensdaten und Ansprechpartnern für die Abfrage beim Wettbewerbsregister.
- Vergabeunterlagen.pdf
  Richtlinien
  1,9 MB
  234 Seiten
  Inhaltsverzeichnis und allgemeine Informationen zu den Vergabeunterlagen, einschließlich Kontaktdaten der Vergabestelle und Hinweisen zur elektronischen Angebotsabgabe.
Nachrichten
1 Datei
- Fragen und Antworten 26.05.2026 11_02_49.pdf
  Richtlinien
  5 KB
  2 Seiten
  Zusammenstellung der Bieterfragen und Antworten, inklusive Informationen zu Fristverlängerungen und technischen Korrekturen am Leistungsverzeichnis.

Lüftungsarbeiten Grundschule Gerberstraße Solingen

Zeitplan

Ausschreibung

Auftraggeber

Abgabe

Voraussetzungen

Dokumente

Ähnliche Ausschreibungen