Heizungsinstallationsarbeiten für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule in Hanau

Auftraggeber

Hanau Immobilien- und Baumanagement, Eigenbetrieb der Stadt Hanau

63452 Hanau

Veröffentlicht

14.08.2026

Angebotsfrist

22.09.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

Heizung
Heizungsinstallation
Schule
Erweiterung
Gasbrennwertkessel
Wärmepumpe
Fußbodenheizung

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Heizungsinstallationsarbeiten für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule in Hanau. Der Leistungsumfang umfasst den kompletten Einbau einer Heizungs- und Kühlungsanlage in den Erweiterungsbau der 3,5-zügigen Grundschule. Die Arbeiten beinhalten unter anderem die Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Kälteverteilung sowie die entsprechende Dämmung. Die Ausführung ist für den Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 30. Juli 2027 vorgesehen.

Zeitplan

Bekanntmachung14.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist22.09.2026
Veröffentlichungsende22.09.2026
Laufzeitbeginn11.10.2026
Laufzeitende29.07.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Zuschlagskriterien:
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
Erfüllungsort:Theodor-Heuss-Schule,, Jürgen-Sticher-Platz 1, 63456 Hanau, DE719, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Der Bewerber hat mit der Angebotsabgabe mindestens drei Referenzen über vergleichbare Projekte einzureichen. Für jede Referenz sind die vollständigen Kontaktdaten des jeweiligen Auftraggebers bzw. Ansprechpartners, einschließlich Anschrift und Telefonnummer, anzugeben. Die Referenzprojekte müssen hinsichtlich Art und Größenordnung mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sein.
Finanziell:
  • Mit dem Angebot ist eine Erklärung über den Jahresumsatz des Unternehmens der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre vorzulegen.
Rechtlich:
  • Der Bewerber bestätigt mit Unterzeichnung des Angebotes, dass weder für das sich bewerbende Unternehmen, noch für eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist einer der nachfolgenden aufgeführten Punkte zutrifft: Nichterfüllung der Eignungskriterien; GWB § 123 zwingende Ausschlussgründe; GWB § 124 fakultative Ausschlussgründe; Erklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung.
Sonstige:
  • Mit dem Angebot ist eine Angabe zur Unternehmensgröße einzureichen. Hierbei ist die Anzahl der im Unternehmen beschäftigten eigenen Mitarbeiter anzugeben.

Dokumente

124-data.pdf

Verwaltung
79 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Angabe von Umsätzen und Referenzen vergleichbarer Leistungen.

211_EU_ohne_Lose.pdf

Ausschreibung
195 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im EU-weiten Vergabeverfahren mit Informationen zu Fristen, Anlagen und Vertragsbestandteilen.

212_EU.pdf

Richtlinien
35 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 2, inklusive Richtlinien zu Unklarheiten, Wettbewerb und Angebotsform.

213-data.pdf

1.9 MB

214-data.pdf

Vertragliches
76 KB

Besondere Vertragsbedingungen zur Festlegung von Ausführungsfristen, Vertragsfristen und Regelungen zu Vertragsstrafen gemäß VOB/B.

221-data.pdf

Finanzielles
45 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Verrechnungslöhnen, Zuschlägen und Einzelkosten der Teilleistungen.

222-data.pdf

Finanzielles
49 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme inklusive Aufschlüsselung der Umlagen auf Lohn, Stoffe und Geräte.

223-Einheitspreise.pdf

Finanzielles
53 KB

Formular zur Aufgliederung der Einheitspreise in Zeitansatz, Löhne, Stoffe, Geräte und sonstige Kosten je Leistungsposition.

233-data.pdf

Verwaltung
36 KB

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen zur Benennung von Art und Umfang der durch Dritte auszuführenden Teilleistungen.

235-data.pdf

Verwaltung
46 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, auf die sich der Bieter zum Nachweis der Eignung beruft.

236.pdf

Verwaltung
37 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten und ggf. gemeinsamer Haftung im Auftragsfall.

241-data.pdf

Vertragliches
47 KB

Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen im Rahmen des Bauvorhabens.

244-data.pdf

Verwaltung
35 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den Phasen der Angebotsanforderung, Angebotsabgabe und Abrechnung.

260710-LV Heizung_2435_260710.P83

Leistungsumfang
629 KB

GAEB-Datendatei (P83) mit der technischen Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis für Heizungsinstallationsarbeiten.

260710-LV Heizung_2435_260710.pdf

Leistungsumfang
388 KB

Detailliertes Leistungsverzeichnis für Heizungs- und Kühlungsanlagen inklusive technischer Vorschriften und Verzeichnissen der Einzelgewerke.

444-data.pdf

Verwaltung
60 KB

Formblatt für eine Referenzbescheinigung zur Bestätigung ausgeführter Leistungen durch den jeweiligen Bauherrn oder Auftraggeber.

Deckblatt LV - Heizungsinstallationsarbeiten.pdf

Ausschreibung
183 KB

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses für Heizungsinstallationsarbeiten an der Theodor-Heuss-Schule mit Projektangaben und Angebotssumme.

Eigenerklärung_01.pdf

29 KB

Eigenerklärung_02.pdf

33 KB

Verpflichtungserklärung.pdf

103 KB

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.