EMSR-Technik: Elektroinstallation, Nieder- und Mittelspannungsanlagen, Tiefbau und Entwässerungskanalarbeiten

Auftraggeber

Gemeinde Aidlingen / Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Aidlingen

Veröffentlicht

16.08.2026

Angebotsfrist

24.09.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

EMSR-Technik
Elektroinstallation
Nieder- und Mittelspannungsanlagen
Tiefbau
Entwässerungskanalarbeiten

Zusammenfassung

Die Gemeinde Aidlingen schreibt die EMSR-Technik für die Installation einer maschinellen Überschussschlammeindickung (MÜSE) sowie den Neubau eines Maschinengebäudes aus. Die Leistungen umfassen den Aufbau und die Installation von Schaltschränken, die Erstellung eines Pflichtenhefts für die Automatisierungstechnik sowie die Programmierung der Steuerung. Zudem sind die Montage der Messtechnik, die Verkabelung inklusive der Herstellung von Verlegewegen sowie der Anschluss von Antrieben, Pumpen und Schiebern gefordert. Die Arbeiten beinhalten darüber hinaus die Installation einer Blitzschutzanlage.

Zeitplan

Bekanntmachung16.08.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist24.09.2026
Veröffentlichungsende24.09.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Elektroinstallationsarbeiten
Installation von elektrischen Kabeln
Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
Elektroinstallationsarbeiten für Pumpanlagen
Ausrüstung für Kläranlage
Erfüllungsort:71134 Aidlingen, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch

Dokumente

KEV 110.1 A_Aufforderung zur Angebotsabgabe.pdf

Ausschreibung
609 KB

Aufforderung zur Angebotsabgabe für EMSR-Technik im Rahmen des Neubaus einer maschinellen Überschussschlammeindickung in Aidlingen mit Details zu Fristen und einzureichenden Unterlagen.

KEV 112.1 TB_Teilnahmebedingungen.pdf

Richtlinien
347 KB

Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 für die Vergabe von Bauleistungen, enthaltend Richtlinien zu Form, Inhalt und Sprache der Angebote sowie zum Umgang mit Unklarheiten.

KEV 116.2 WBVB_Weitere Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
329 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) zur VOB/B, die Anforderungen an Baustelleneinrichtungspläne, Baufristenpläne und Gleitklauseln festlegen.

KEV 117 ZVB_Zusätzliche Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
573 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) für Bauleistungen mit Regelungen zu Preisermittlungen, Bedarfspositionen, Nachunternehmen und der Rangfolge der Vertragsbestandteile.

KEV 117.3 BVB_Besondere Vertragsbedingungen LTMG.pdf

Vertragliches
205 KB

Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) bezüglich Mindestentgelten und Nachunternehmereinsatz.

KEV 169 Info DSGVO_Information Datenschutzgrundverordnung.pdf

Vertragliches
349 KB

Informationsblatt zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben nach der DSGVO im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren.

1522-L-400.pdf

Leistungsumfang
1.2 MB

Technischer Lageplan der Kläranlage Aidlingen mit Darstellung der Nitrifikationsbecken, Vorklärbecken und der geplanten maschinellen Überschussschlammeindickung.

1522-L-540_R+I-Schema.pdf

Leistungsumfang
185 KB

Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema (R+I-Schema) für den Neubau der maschinellen Überschussschlammeindickung inklusive Pumpen- und Messstellenbezeichnungen.

2026-07-16_P26128_SiGeplan_V1.pdf

Leistungsumfang
1.9 MB

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) mit Baustellensicherheitsordnung, Grundregeln zur Unfallverhütung und Anforderungen an Arbeitsmittel.

260731_Bauzeitenplan.pdf

Leistungsumfang
753 KB

Detaillierter Bauzeitenplan für die Gewerke Bautechnik und Maschinentechnik, gegliedert in Planungs-, Vergabe- und Ausführungsphasen.

260812_A+M-Liste.pdf

Leistungsumfang
216 KB

Antriebs- und Messstellenliste (A+M-Liste) für die EMSR-Technik der MÜSE-Anlage mit technischen Daten zu Leistungen, Spannungen und Steuerungsschnittstellen.

KEV 116.1 BVB_Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
583 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zur VOB/B mit Festlegungen zur Bauüberwachung, Bautagesberichten und Sicherheitskoordination nach BaustellV.

Bekanntmachung - Klaeranalge Aidlingen - Ueberschussschlammeindickung Gewerk EMSR.pdf

Ausschreibung
154 KB

Formblatt für die öffentliche Bekanntmachung der Ausschreibung für das Gewerk EMSR-Technik an der Kläranlage Aidlingen.

KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1_Teilleistungen Nachunternehmen.pdf

Verwaltung
592 KB

Angebotsformblatt zur Angabe von Teilleistungen durch Nachunternehmen für Fälle, in denen der eigene Betrieb nicht entsprechend eingerichtet ist.

KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2_Teilleistungen Nachunternehmen.pdf

Verwaltung
592 KB

Angebotsformblatt zur Benennung von Nachunternehmen für Teilleistungen, obwohl der eigene Betrieb grundsätzlich dafür eingerichtet wäre.

KEV 179.3 AngErg_Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG.pdf

Verwaltung
204 KB

Verpflichtungserklärung des Bieters zur Einhaltung des Mindestlohns und der Tariftreue gemäß LTMG Baden-Württemberg und MiLoG.

KEV 180.1 Preis 1a_Aufgliederung Angebotssumme.pdf

Finanzielles
324 KB

Formblatt zur Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn.

KEV 180.2 Preis 1b_Aufgliederung Angebotssumme.pdf

Finanzielles
330 KB

Formblatt zur Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Ermittlung der Umlagesummen.

KEV 115.1 Ang_Angebotsschreiben.pdf

Verwaltung
706 KB

Formelles Angebotsschreiben nach VOB/A mit Angaben zum Bieter, der Angebotssumme und den beigefügten Anlagen.

E522-03_LV.pdf

Leistungsumfang
845 KB

Leistungsverzeichnis für die EMSR-Technik der Kläranlage Aidlingen, umfassend Schaltanlagen, Leitsystem, Verkabelung und Montage der Messtechnik.

E522-03.D83

Leistungsumfang
345 KB

Leistungsverzeichnis im GAEB-Datenaustauschformat D83 zur elektronischen Angebotsbearbeitung.

E522-03.X83

559 KB

KEV 175 AngErg_Erklärung Bietergemeinschaft.pdf

Verwaltung
332 KB

Erklärung zur Bildung einer Bietergemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

KEV 179 AngErg_Eigenerklärung Eignung.pdf

Verwaltung
579 KB

Formblatt für Eigenerklärungen zur Eignung, einschließlich Angaben zu Umsätzen, Referenzen und verfügbaren Arbeitskräften.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.