Gebäude- und Anlagenautomation für Forschungsinfrastruktur Batteriezellindustrie

Auftraggeber

Technologierförderung Münster GmbH

48149 Münster

Veröffentlicht

06.08.2026

Angebotsfrist

14.09.2026, 08:00 Uhr

Steckbrief

Gebäudeautomation
Anlagenautomation
Laborgebäude
Bürogebäude
Batteriezellindustrie
Heizungsverteilung
Kälteverteilung
RLT-Anlagen

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Leistungen im Bereich der Gebäude- und Anlagenautomation für das Projekt BattL3, ein Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner in Münster. Der Beschaffungsgegenstand umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Automationssystemen, Schaltschränken sowie Management- und Bedieneinrichtungen. Die Arbeiten sind integraler Bestandteil der technischen Gebäudeausrüstung und müssen in das bestehende Liegenschafts- und Gebäudemanagementsystem eingebunden werden. Die Ausführung erfolgt unter Einhaltung spezifischer technischer Standards und Richtlinien.

Zeitplan

Bekanntmachung06.08.2026
Bieterfragenfrist09.09.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist14.09.2026
Veröffentlichungsende14.09.2026
Laufzeitbeginn02.11.2026
Laufzeitende30.07.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
Installation von Schaltanlagen
Elektrotechnikinstallation
Erfüllungsort:Heisenbergstraße 8, 48149 Münster, DEA33, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Sonstige:
  • Weitere Informationen sind dem Formblatt 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" zu entnehmen.

Dokumente

01_521 EU Eigenerklaerung Ausschlussgruende.pdf

Vertragliches
29 KB

Eigenerklärung des Bieters über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß VHB NRW Formular 521 EU, insbesondere in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen wie Korruption, Geldwäsche oder Betrug.

05_Organisationshandbuch Bauausführung.pdf

Richtlinien
211 KB

Organisationshandbuch für die Bauausführung des Projekts BattL3, das Regelungen zur Kommunikation, Dokumentenbezeichnung, Besprechungswesen und zum Vertragsmanagement enthält.

01_211_Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes.pdf

Ausschreibung
117 KB

Formblatt 211 EU zur Aufforderung zur Angebotsabgabe für Gebäudeautomation im Projekt BattL3, inklusive Fristen für Angebot und Bindung sowie einer Liste der beigefügten Vergabeunterlagen.

11_127_Erklärung Bezug Russland.pdf

Vertragliches
137 KB

Eigenerklärung gemäß Verordnung (EU) 2022/576 über das Nichtbestehen eines Bezugs zu Russland für Bieter und Unterauftragnehmer im Rahmen öffentlicher Aufträge.

10_236_Verpflichtserklärung anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
51 KB

Verpflichtungserklärung (Formblatt 236), mit der ein Drittunternehmen zusichert, dem Bieter im Falle der Auftragsvergabe die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

07_234_Erklärung Bieter-,Arbeitsgemeinschaft.pdf

Verwaltung
56 KB

Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft (Formblatt 234) mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Bestätigung der gesamtschuldnerischen Haftung.

01_2404-26-08-06_480_VERSAND.x83

626 KB

03_124_Eigenerklaerung.pdf

Verwaltung
76 KB

Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsätzen der letzten drei Geschäftsjahre und Referenzen über vergleichbare Leistungen.

01_216_Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegende Unterlagen.pdf

Verwaltung
201 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren einzureichenden Unterlagen (Formblatt 216), unterteilt in Formblätter, unternehmensbezogene und leistungsbezogene Unterlagen.

09_235_Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
70 KB

Verzeichnis (Formblatt 235) über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient, inklusive Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Eignung.

02_513 EU Besondere Vertragsbedingungen TVgG NRW.pdf

Vertragliches
20 KB

Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG NRW), betreffend Mindestarbeitsbedingungen und Entgelte.

02_244_Datenverarbeitung.pdf

Vertragliches
52 KB

Ergänzung zur Angebotsaufforderung (Formblatt 244) mit Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und zur Datenverarbeitung in den verschiedenen Bearbeitungsphasen.

06_223_Aufgliederung der Einheitspreise.pdf

Finanzielles
50 KB

Formblatt 223 zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise in Löhne, Stoffe, Geräte und sonstige Kosten für einzelne Teilleistungen des Leistungsverzeichnisses.

01_2404-26-08-06_480_VERSAND.pdf

Leistungsumfang
959 KB

Leistungsverzeichnis für Gebäude- und Anlagenautomation im Projekt BattLab3, inklusive einer allgemeinen Projektbeschreibung des Neubaus in Münster.

12_2491 Kinderarbeit.pdf

Vertragliches
108 KB

Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182.

04_Allgemeine Nebenbestimmungen EFRE_Leitfaden Kommunikation.pdf

Richtlinien
3.2 MB

Leitfaden für Begünstigte von EFRE/JTF-Fördermitteln in NRW zur Einhaltung der Kommunikations- und Informationspflichten sowie zur Verwendung von Logos und Corporate Design.

04_221_Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation.pdf

Finanzielles
43 KB

Formblatt 221 zur Angabe der Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation, inklusive Aufschlüsselung des Verrechnungslohns und der Zuschläge auf Einzelkosten.

03_312_322 EU Hinweise Einreichung Teilnahmeantraege_Angebote.pdf

Richtlinien
67 KB

Hinweise zur elektronischen Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten über den Vergabemarktplatz NRW, einschließlich Informationen zu Signaturformen und technischen Anforderungen.

01_214 Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
111 KB

Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214) gemäß VOB/B mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Regelungen.

02_213_Angebotsschreiben.pdf

Verwaltung
201 KB

Einheitliches Angebotsschreiben (Formblatt 213) zur Abgabe eines Angebots für Bauleistungen, inklusive Angaben zur Angebotssumme und beigefügten Anlagen.

13_421_Vertragserfüllungsbürgschaft.pdf

Finanzielles
20 KB

Muster für eine Vertragserfüllungsbürgschaft (Formblatt 421), in der ein Bürge die selbstschuldnerische Bürgschaft für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung übernimmt.

14_422_Mängelansprüchebürgschaft.pdf

Finanzielles
20 KB

Muster für eine Mängelansprüchebürgschaft (Formblatt 422) zur Sicherung der Erfüllung von Mängelansprüchen nach Abnahme der Leistung.

05_222_Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme.pdf

Finanzielles
46 KB

Formblatt 222 zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, mit Angaben zum Verrechnungslohn und zur Ermittlung der Angebotssumme durch Umlagen.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.