Elektroinstallation und Beleuchtung Römische Bäder Potsdam

Auftraggeber

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

14471 Potsdam

Veröffentlicht

12.08.2026

Angebotsfrist

16.09.2026, 06:30 Uhr

Steckbrief

Elektroinstallation
Beleuchtung
Sicherheitsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Denkmalschutz

Zusammenfassung

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schreibt die Elektroinstallation und Beleuchtung für die Römischen Bäder in Potsdam aus. Die Leistungen umfassen die Neuverlegung der Hauptzuleitung, die Errichtung des Hausanschlusses, die Einrichtung einer zentralen Hauptverteilung sowie die vollständige Demontage der Bestandsinstallation. Zudem sind eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage und ein Überspannungsschutzkonzept zu realisieren. Die Ausführung ist für den Zeitraum vom 19.10.2026 bis 31.03.2028 geplant.

Zeitplan

Bekanntmachung12.08.2026
Bieterfragenfrist07.09.2026
Heute12.09.2026
Abgabefrist16.09.2026
Veröffentlichungsende16.09.2026
Laufzeitbeginn18.10.2026
Laufzeitende30.03.2028

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Bauinstallationsarbeiten
Elektrotechnikinstallation
Erfüllungsort:Römische Bäder, 14469 Potsdam, Deutschland

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Nachvollziehbare Angabe von insgesamt 3 Referenzen der letzten 5 Jahre im Denkmalschutz zu vergleichbaren Leistungen
Sonstige:
  • PQ-Nachweis oder Formblatt 124 EU

Dokumente

VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx

Finanzielles
56 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zum Verrechnungslohn, Zuschlägen auf Einzelkosten und Ermittlung der Angebotssumme.

VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017.docx

Verwaltung
53 KB

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird, einschließlich Angaben zur Eignungsleihe.

2261095 LV Elektroarbeiten.pdf

Leistungsumfang
12.7 MB

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses für Starkstromanlagen bei den Römischen Bädern mit Angaben zu Terminen, Fristen und der Angebotssumme.

VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.pdf

Verwaltung
15 KB

Einheitliches Angebotsschreiben für Bauleistungen mit Angaben zum Bieter, der Angebotssumme und einer Liste der beigefügten Anlagen.

Schema 440_SE037_APL_260210 ELT VT.pdf

Leistungsumfang
846 KB

Technische Zeichnung und Schema der Elektroverteilung für verschiedene Gebäudeteile wie Gärtnerhaus, Gehilfenhaus und Remise.

VVB 212EU - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx

Richtlinien
64 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen im EU-weiten Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2, enthaltend Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerb und Formvorschriften.

VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx

Verwaltung
69 KB

Formular zur Benennung von Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen sowie der Namen der Unternehmen.

Auflagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (neu).pdf

Vertragliches
246 KB

Spezielle Auflagen für Bau- und Restaurierungsleistungen in denkmalgeschützten Anlagen, einschließlich Regelungen zu Denkmalpflege, Meldepflicht und Baustellenordnung.

VVB 241 - Abfall 12-2017.docx

Vertragliches
51 KB

Besondere Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Anforderungen an Entsorgungsnachweise.

ROE APL 1OG_260617-1. OG GÄ ELT.pdf

Leistungsumfang
2.8 MB

Legende und Symbole für die Elektroinstallation in den Grundrissplänen, einschließlich Schalter, Steckdosen und Leuchten.

VVB 244 - Datenverarbeitung 12-2017.docx

Verwaltung
50 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den verschiedenen Bearbeitungsphasen wie Angebotsabgabe und Abrechnung.

Sonderformular Russland-Embargo_Vergabeverfahren.pdf

Vertragliches
116 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Sanktionen gegen Russland gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014 für Bieter und Unterauftragnehmer.

ROE APL EG_260617-EG TH ELT.pdf

Leistungsumfang
4.1 MB

Ausführungsplan für das Erdgeschoss der Thermen mit Raumbezeichnungen, Maßen und technischen Details zu Türen und Fenstern.

5.3 EU Vereinbarung Mindestanforderungen BbgVergG-14.pdf

Vertragliches
135 KB

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz, insbesondere zur Vergütung der Beschäftigten.

Mustervertr-Wart.pdf

Vertragliches
167 KB

Entwurf eines Inspektions- und Wartungsvertrages zwischen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und dem Auftragnehmer.

ROE APL KG_260617-KG GÄ_ELT.pdf

Leistungsumfang
2.9 MB

Grundrissplan des Kellergeschosses im Gärtnerhaus mit Raumangaben, Höhenkoten und technischen Details zu Gewölben und Öffnungen.

VVB 216 - Verzeichnis vorzulegender Unterlagen 07-2019.pdf

Verwaltung
8 KB

Liste aller im Vergabeverfahren einzureichenden Erklärungen, Angaben und Nachweise zur Eignung und Auftragsausführung.

5.4 EU Vereinbarung Mindestanforderungen Nachunternehmer Verleiher BbgVergG-11.pdf

Vertragliches
125 KB

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestentgelte nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz durch Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften.

ROE APL EG_260617-EG GÄ ELT.pdf

Leistungsumfang
3.3 MB

Ausführungsplan für das Erdgeschoss des Gärtnerhauses mit Details zu Ausstellungsräumen, Pergolen und Treppenhaus.

Schema 450_SE030_APL_260206 ELT.pdf

Leistungsumfang
343 KB

Übersichtsschema der Starkstromanlage mit Darstellung der Netzanschlüsse, Unterverteilungen und Kabeltypen für das gesamte Bauvorhaben.

2 Anlage 2 Schiedsgerichtsvereinbarung (Abt. VIII).pdf

Vertragliches
68 KB

Vereinbarung über die Beilegung von Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht nach der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau).

VVB 242 - Instandhaltung 12-2019.pdf

Finanzielles
95 KB

Ergänzung der Angebotsunterlagen für den Bereich Instandhaltung, Inspektion und Wartung technischer Anlagen einschließlich Wertungskriterien.

Beiblatt Weitere Besondere Vertragsbedingungen-28.pdf

Vertragliches
62 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen zu Nutzungsrechten an Medien sowie Umlagen für Baustrom, Bauwasser und allgemeine Baustellenkosten.

Termine.pdf

Leistungsumfang
59 KB

Detaillierter Zeitplan für die Elektroinstallationen in den verschiedenen Gebäudeteilen (Gärtnerhaus, Pavillon, Thermen) unterteilt in Vorinstallation und Fertigmontage.

VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx

Finanzielles
69 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme mit Aufschlüsselung von Lohn-, Stoff- und Gerätekosten sowie Umlagen.

VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx

Verwaltung
52 KB

Formular für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

VVB 211 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU 07-2019.pdf

Ausschreibung
20 KB

Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe im EU-weiten offenen Verfahren mit Fristen, Terminen und einer Liste der Vergabeunterlagen.

2261095 LV Elektroarbeiten (1).pdf

Leistungsumfang
12.7 MB

Leistungsverzeichnis für Starkstromanlagen bei den Römischen Bädern mit Projektinformationen und Formularfeldern für die Angebotssumme.

2261095 LV Elektroarbeiten.p83

1.6 MB

Beiblatt Eignung VOB_A_EU-19.pdf

Richtlinien
62 KB

Erläuterungen zu den geforderten Eignungsnachweisen für präqualifizierte und nicht präqualifizierte Unternehmen sowie Anforderungen an Referenzen.

VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019 - Fassung 2022.docx

Verwaltung
58 KB

Formblatt für die Eigenerklärung zur Eignung mit Angaben zu Umsätzen, Referenzen und zur technischen Leistungsfähigkeit des Bieters.

VVB 236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen 12-2017.docx

Verwaltung
55 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung von Kapazitäten im Falle der Eignungsleihe oder Unterauftragsvergabe.

Eigenerklaerung EU-Sanktionen VO 2022_576 - 2022-11.docx

Vertragliches
19 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der restriktiven Maßnahmen gegenüber Russland gemäß EU-Verordnung 833/2014 für Bewerber und Bieter.

Datenträgerübergabe auf Datenträgern Stand Dezember 2025.pdf

119 KB

ROE APL DG_260617-DG GÄ ELT.pdf

Leistungsumfang
1.5 MB

Ausführungsplan für das Dachgeschoss des Gärtnerhauses mit Details zu Dachräumen, Fluren und baulichen Maßnahmen wie Wanddämmung.

ROE APL KG_260617-KG TH ELT.pdf

Leistungsumfang
1.8 MB

Ausführungsplan für das Kellergeschoss der Thermen mit Details zur Substruktion, Abdichtungsmaßnahmen und Mikropfahlgründung.

2261095 LV Elektroarbeiten (1).p83

Leistungsumfang
1.6 MB

Digitale GAEB-Datei des Leistungsverzeichnisses für Starkstromanlagen im Format DA83 zum elektronischen Datenaustausch.

VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 07-2019.pdf

Vertragliches
158 KB

Besondere Vertragsbedingungen mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und verbindlichen Terminen gemäß VOB/B.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.