Elektroinstallation für Sanitär- und Heizungssanierung im Klinikum Nürnberg Nord

Auftraggeber

Klinikum Nürnberg

90419 Nürnberg

Veröffentlicht

15.10.2026

Angebotsfrist

17.11.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

Elektroinstallation
Sanitärsanierung
Heizungssanierung
Klinikum
Nürnberg

Zusammenfassung

Das Klinikum Nürnberg schreibt die Elektroinstallationsarbeiten für die Heizungs- und Sanitärsanierung im Bauabschnitt 3 des Hauses 47 aus. Die Leistungen umfassen die vollständige elektrotechnische Ausrüstung gemäß den vorliegenden Planungsunterlagen und technischen Spezifikationen. Der Auftragnehmer ist für die fachgerechte Lieferung, Montage und den Anschluss aller erforderlichen Komponenten verantwortlich. Die Arbeiten finden im laufenden Klinikbetrieb statt, was eine präzise Koordination und Einhaltung spezifischer Sicherheits- und Hygienevorgaben erfordert. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Sanierung des Gebäudekomplexes.

Zeitplan

Bekanntmachung15.10.2026
Heute17.10.2026
Abgabefrist17.11.2026
Veröffentlichungsende17.11.2026
Laufzeitbeginn31.01.2027
Laufzeitende30.01.2028

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Elektroinstallationsarbeiten
Zuschlagskriterien:
Preis (100%)
Erfüllungsort:Nürnberg, DE254, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Angabe von mindestens 3 Referenzen zu vergleichbaren und abgeschlossenen Bauvorhaben in den letzten 5 Jahren.
Finanziell:
  • Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
  • Eigenerklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung mit ausreichenden Deckungssummen.
Rechtlich:
  • Eigenerklärung des Bieters zu Registereintragungen (Handelsregister, Handwerksrolle, IHK).
  • Eigenerklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde.
  • Eigenerklärung, dass das Unternehmen der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat.
  • Eigenerklärung zu einer Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.
  • Eigenerklärung, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt.
Sonstige:
  • Eigenerklärung, dass dem Unternehmen die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
  • Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit.
  • Eigenerklärung zum Bezug Russland.
  • Eigenerklärung zum Masernschutz.

Dokumente

124+A+Referenzbeschreibung_Nr.+2.docx

Verwaltung
66 KB

Anlage zum Formblatt 124 zur detaillierten Beschreibung einer Referenzleistung, einschließlich Angaben zum Auftraggeber, Auftragswert, Ausführungszeitraum und Art der Baumaßnahme.

216+Verzeichnis+vorzulegender+Unterlagen+V+1.0.pdf

Verwaltung
98 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, unterteilt in Dokumente, die mit dem Angebot einzureichen sind, und solche, die auf gesondertes Verlangen nachgereicht werden müssen.

2440+Informationen+zur+Datenerhebung+V+1.0.pdf

Vertragliches
86 KB

Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 DSGVO im Rahmen des Vergabeverfahrens durch das Klinikum Nürnberg.

222_Preisermittlung+bei+Kalkulation+ueber+die+Endsumme.pdf

Finanzielles
26 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn, zu Einzelkosten der Teilleistungen und zur Ermittlung der Angebotssumme.

N47+BVB+Klinikum.pdf

Vertragliches
670 KB

Besondere Vertragsbedingungen des Klinikums Nürnberg zur VOB/B, unter anderem mit Regelungen zu Mängelansprüchen, Veröffentlichungen, Baustelleneinrichtung und Entsorgung.

ZTV_EL_Stand_27_07_2026.pdf

Leistungsumfang
1.1 MB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Elektrotechnik am Klinikum Nürnberg mit allgemeinen Vorgaben, Richtlinien und spezifischen Ausführungsbestimmungen für Verteilungen.

221_Preisermittlung+bei+Zuschlagskalkulation.pdf

Finanzielles
21 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zum Verrechnungslohn, Zuschlägen auf Einzelkosten und zur Ermittlung der Angebotssumme.

DVB-Kh+Datenschutz+und+Wahrung+von+Geschäftsgeheimnissen.pdf

Vertragliches
128 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Datenschutzes und zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen am Klinikum Nürnberg für Auftragnehmer und Bieter.

236U+Verpflichtungserklärung+f.+Unterauftragnehmer_V+1.1.docx

Verwaltung
61 KB

Verpflichtungserklärung eines Unterauftragnehmers, dem Bieter im Falle der Auftragsvergabe die erforderlichen Kapazitäten für definierte Teilleistungen zur Verfügung zu stellen.

213.H+Angebotsschreiben+mit+Wartung_V+1.1.docx

Finanzielles
73 KB

Formblatt für das Angebotsschreiben zur Sanierung von Haus 47, inklusive Angaben zur Angebotssumme, Bindefrist und einer Liste der beigefügten Anlagen.

214.H+Besondere+Vertragsbedingungen_V+1.1.pdf

Vertragliches
108 KB

Besondere Vertragsbedingungen für das spezifische Bauvorhaben, enthaltend Regelungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und Zahlungsbedingungen.

236E+Verpflichtungserklärung+f.+Eignungsverleihenden_V+1.1.docx

Verwaltung
62 KB

Verpflichtungserklärung eines eignungsverleihenden Unternehmens zur Bereitstellung wirtschaftlicher, finanzieller oder technischer Kapazitäten und zur Mithaftung.

261001_KN_H47+Sanierung+Heizung-Sanitär_ELT+AG4.pdf

Leistungsumfang
387 KB

Leistungsverzeichnis für Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Sanierung von Heizung und Sanitär in Haus 47, gegliedert nach Kostengruppen.

211+EU+Aufforderung+zur+Abgabe+eines+Angebots_V+1.1.pdf

Ausschreibung
115 KB

Aufforderung zur Angebotsabgabe für ein EU-weites Vergabeverfahren zur Elektroinstallation am Klinikum Nürnberg Nord, inklusive Fristen und Übersicht der Vergabeunterlagen.

2491+Erklärung+zu+Kinderarbeit_V+1.1.docx

Vertragliches
67 KB

Eigenerklärung des Bieters zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182.

234+Erklärung+Bietergemeinschaft_V+1.1.docx

Verwaltung
62 KB

Eigenerklärung zur Bildung einer Bietergemeinschaft, Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Erklärung der gesamtschuldnerischen Haftung.

261001_KN_H47+Sanierung+Heizung-Sanitär_ELT+AG4.X83

612 KB

235E+Verzeichnis+über+Eignungsleihe_V+1.1.docx

Verwaltung
62 KB

Verzeichnis über Art und Umfang der Eignungsleihe, in dem der Bieter Unternehmen benennt, deren Kapazitäten er zum Nachweis der eigenen Eignung in Anspruch nimmt.

2493+Erklärung+zum+Masernschutzgesetz_V+1.1.docx

Vertragliches
65 KB

Eigenerklärung des Bieters zur Einhaltung der Anforderungen des Masernschutzgesetzes (§ 20 Abs. 9 IfSG) für alle zur Vertragserfüllung eingesetzten Personen.

N47+Baustelleneinrichtung_BA3.pdf

Leistungsumfang
824 KB

Lageplan und grafische Darstellung der Baustelleneinrichtung für den Bauabschnitt 3 am Haus 47, inklusive Zugängen, Containerstandplätzen und Versorgungsanschlüssen.

124+Eigenerklärung+zur+Eignung.docx

Verwaltung
74 KB

Formblatt für die Eigenerklärung zur Eignung nicht präqualifizierter Unternehmen, insbesondere bezüglich Referenzen, Umsätzen und Arbeitskräften.

210+Fristen+und+Termine_V+1.1.pdf

Richtlinien
78 KB

Übersicht über die geplanten Fristen und Termine im Vergabeverfahren, von der Angebotsaufforderung bis zum voraussichtlichen Vertragsbeginn.

235U+Verzeichnis+d.+Leistungen+v.+Unterauftragnehmer_V+1.1.docx

Verwaltung
61 KB

Verzeichnis, in dem der Bieter Art und Umfang der Teilleistungen angibt, die er durch Unterauftragnehmer ausführen lassen möchte.

N47+Allgemeine+Baubeschreibung.pdf

Leistungsumfang
161 KB

Allgemeine Baubeschreibung des Bestandsgebäudes Haus 47 am Klinikum Nürnberg Nord, inklusive Angaben zur Nutzung, Gebäudestruktur und Bausubstanz.

124+A+Referenzbeschreibung_Nr.+1.docx

Verwaltung
66 KB

Anlage zum Formblatt 124 zur detaillierten Beschreibung der ersten Referenzleistung des Bieters oder Unterauftragnehmers.

124+A+Referenzbeschreibung_Nr.+3.docx

Verwaltung
66 KB

Anlage zum Formblatt 124 zur detaillierten Beschreibung der dritten Referenzleistung des Bieters oder Unterauftragnehmers.

127+Erklärung+Bezug+Russland_V+1.1.docx

Vertragliches
67 KB

Eigenerklärung des Bieters zum Ausschluss eines Bezugs zu Russland gemäß Verordnung (EU) 2022/576 im Rahmen öffentlicher Aufträge.

244+Datenverarbeitung_V+1.1.pdf

Richtlinien
92 KB

Ergänzende Bestimmungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den Phasen der Angebotsanforderung, Angebotsabgabe und Abrechnung.

212+EU+Bewerbungsbedingungen_V+1.1.pdf

Richtlinien
149 KB

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach EU-VOB/A, inklusive Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsformalien.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.