Heizungsinstallationen für Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg

Auftraggeber

Gemeinde Brannenburg

83098 Brannenburg

Veröffentlicht

04.10.2026

Angebotsfrist

05.11.2026, 09:10 Uhr

Steckbrief

Heizungsinstallationen
Wärmepumpen
Fußbodenheizung
Schule
Brannenburg

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Heizungsinstallationen für die Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg. Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Montage von zwei reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise sowie die Installation eines Pufferspeichers. Zudem sind die Errichtung des Wärmeverteilnetzes aus Edelstahlrohren, die Montage von Armaturen und die Durchführung der entsprechenden Dämmarbeiten gefordert. Die Arbeiten beinhalten auch die Einbindung in die Gebäudeleittechnik sowie die Inbetriebnahme der Anlagen.

Zeitplan

Bekanntmachung04.10.2026
Heute07.10.2026
Abgabefrist05.11.2026
Veröffentlichungsende05.11.2026

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Zuschlagskriterien:
Preiskriterium (100%)
Auftrags-Budget:275.000 €
Erfüllungsort:Brannenburg, DE21K, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Rechtlich:
  • Eintragung in ein relevantes Berufsregister
  • Gewerbeanmeldung
  • Handelsregisterauszug
  • Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
Sonstige:
  • Formblatt 124 ist auszufüllen oder PQ-Nummer anzugeben

Dokumente

LV202_261002.pdf

Leistungsumfang
185 KB

Leistungsverzeichnis für Heizungsinstallationen im Rahmen der Erweiterung der Grund- und Mittelschule Brannenburg inklusive allgemeiner Baubeschreibung und Gebäudekennzahlen.

422+Ma¨ngelanspru¨chebu¨rgschaft.pdf

Finanzielles
60 KB

Formblatt für eine Mängelansprüchebürgschaft zur Besicherung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers Schulverband Brannenburg.

212EU+Teilnahmebedingungen+EU.pdf

Richtlinien
141 KB

Teilnahmebedingungen für die EU-weite Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A mit Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Angebotsformalien.

261005_BRA_WBVB.pdf

Vertragliches
483 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) für alle Gewerke der Schulerweiterung Brannenburg, insbesondere zu Ausführungsfristen und der Prüfung von Ausführungszeichnungen.

127_Erkla¨rung_Bezug_Russland.pdf

Verwaltung
131 KB

Eigenerklärung gemäß Verordnung (EU) 2022/576 zum Ausschluss von Unternehmen mit Bezug zu Russland von der Vergabe öffentlicher Aufträge.

221+Preisermittlung+bei+Zuschlagskalkulation.pdf

Finanzielles
74 KB

Formblatt zur Angabe der Kalkulationsgrundlagen bei Verwendung von vorbestimmten Zuschlägen, einschließlich Verrechnungslohn und Zuschlagssätzen.

444+Referenzbescheinigung.docx

Verwaltung
34 KB

Vorlage für eine Referenzbescheinigung zur Dokumentation früherer Bauvorhaben und erbrachter Leistungen durch den Bieter.

2491+Kinderarbeit.pdf

Verwaltung
76 KB

Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182.

3124776_211EU+Aufforderung+zur+Abgabe+eines+Angebots+EU_Hochbau_261002_Druck.pdf

1.8 MB

234+Bietergemeinschaft.pdf

Verwaltung
63 KB

Erklärung zur Bildung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

2410_Abfall_Ersatzbaustoffverordnung.pdf

Vertragliches
284 KB

Ergänzende Bedingungen zur Abfallverwertung und -beseitigung unter Berücksichtigung der Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

241+Abfall.pdf

Vertragliches
62 KB

Besondere Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

222+Preisermittlung+bei+Kalkulation+ueber+die+Endsumme.pdf

Finanzielles
85 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn und zur Umlage der Gemeinkosten.

244+Datenverarbeitung.pdf

Verwaltung
64 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den Phasen der Angebotsanforderung, Abgabe und Abrechnung.

423+Abschlagszahlungs-+Vorauszahlungsbürgschaft.pdf

Finanzielles
19 KB

Muster für eine Bürgschaftsurkunde zur Absicherung von Abschlags- oder Vorauszahlungen für Stoffe und Bauteile.

213.H+Angebotsschreiben_ohnelose_pm5.pdf

Verwaltung
348 KB

Einheitliches Angebotsschreiben für Bauleistungen mit Auflistung der beizufügenden Anlagen und Erklärungen zur Bindefrist.

LV202_261002.X83

414 KB

235+Verzeichnis+der+Unternehmerleistungen.pdf

Verwaltung
71 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, die für Unteraufträge oder zur Eignungsleihe herangezogen werden.

233+Verzeichnis+der+NU.pdf

Verwaltung
464 KB

Formblatt zur Benennung von Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen.

421+Vertragserfu¨llungsbu¨rgschaft.pdf

Finanzielles
60 KB

Urkunde für eine Vertragserfüllungsbürgschaft zur Absicherung der vertragsgemäßen Ausführung der Heizungsinstallationen.

216_Verzeichnis+vorzulegender+Unterlagen_pm5.pdf

Verwaltung
420 KB

Checkliste der im Vergabeverfahren mit dem Angebot oder auf gesonderte Anforderung vorzulegenden Unterlagen und Nachweise.

214.H+Besondere+Vertragsbedingungen_Land_Druck.pdf

Vertragliches
115 KB

Besondere Vertragsbedingungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Regelungen nach VOB/B.

236+Verpflichtungserklärung+anderer+Unternehmen.pdf

Verwaltung
446 KB

Verpflichtungserklärung von Drittunternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten im Falle der Auftragsvergabe.

124+Eigenerkla¨rung+zur+Eignung.pdf

Verwaltung
306 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen bezüglich Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.

BRA_261002+Bauablauf_anonym.pdf

Leistungsumfang
79 KB

Bauzeitenplan für die Erweiterung der Grundschule Brannenburg mit Darstellung der verschiedenen Gewerke und Meilensteine von 2026 bis 2028.

223_202_261002.pdf

Finanzielles
144 KB

Detaillierte Aufgliederung der Einheitspreise für das Leistungsverzeichnis Heizungsinstallationen, unterteilt in Lohn, Stoffe, Geräte und Sonstiges.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.