Erweiterung Grund- und Mittelschule Brannenburg: Sonnenschutz

Auftraggeber

Gemeinde Brannenburg

83098 Brannenburg

Veröffentlicht

04.10.2026

Angebotsfrist

05.11.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

Sonnenschutz
Markisen
Schule
Brannenburg

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Lieferung und Montage von Sonnenschutzanlagen für die Erweiterung der Grund- und Mittelschule in Brannenburg. Der Leistungsumfang umfasst die Erstellung von Werkstatt- und Montagezeichnungen sowie die fachgerechte Installation von Senkrechtmarkisen und Ausstellmarkisen. Die Sonnenschutzelemente werden in der Dämmebene der Fassade montiert und sind mit den bauseitigen Holz-Aluminium-Fenstern sowie der Absturzsicherung abzustimmen. Zudem ist eine jährliche Wartung der elektrisch gesteuerten Anlagen über einen Zeitraum von zwei Jahren gefordert.

Zeitplan

Bekanntmachung04.10.2026
Heute17.10.2026
Abgabefrist05.11.2026
Veröffentlichungsende05.11.2026
Laufzeitbeginn15.12.2026
Laufzeitende23.06.2027

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Markisen
Rollläden
Sonnenschutzvorrichtungen
Bautischlerarbeiten
Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
Rollladenarbeiten
Zuschlagskriterien:
Preiskriterium (100%)
Auftrags-Budget:42.500 €
Erfüllungsort:Brannenburg, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Rechtlich:
  • Eintragung in ein relevantes Berufsregister
  • Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Dokumente

Pläne_BE.zip

5.6 MB

212EU+Teilnahmebedingungen+EU.pdf

Richtlinien
141 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach EU-VOB/A, enthaltend Regelungen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Anforderungen an die Angebotsabgabe.

211EU+Aufforderung+zur+Abgabe+eines+Angebots+EU_Hochbau_108-2_261005.pdf

Ausschreibung
471 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Sonnenschutzarbeiten bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule Brannenburg mit Fristen und Verzeichnis der Anlagen.

261005_BRA_WBVB.pdf

Vertragliches
483 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) für alle Gewerke, insbesondere zu Ausführungsfristen, Übergabe und Prüfung von Ausführungszeichnungen sowie Pflichten des Auftragnehmers.

127_Erklärung_Bezug_Russland_108-2.pdf

Verwaltung
109 KB

Eigenerklärung gemäß Verordnung (EU) 2022/576 zum Ausschluss von Unternehmen mit Bezug zu Russland von öffentlichen Aufträgen.

444+Referenzbescheinigung.docx

Verwaltung
34 KB

Formblatt für eine Referenzbescheinigung zur Dokumentation früherer Bauvorhaben, erbrachter Leistungen und technischer Kenndaten durch den Referenzgeber.

D07_Teil2.zip

44.8 MB

234+Bietergemeinschaft_108-2.pdf

Verwaltung
56 KB

Erklärung zur Bildung einer Bieter- bzw. Arbeitsgemeinschaft im Falle der Auftragserteilung, inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

216_Verzeichnis+vorzulegender+Unterlagen_pm5_108-2.pdf

Verwaltung
424 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, unterteilt in Dokumente, die mit dem Angebot oder auf gesonderte Anforderung einzureichen sind.

214.H+Besondere+Vertragsbedingungen_Land_108.2_261002_erg.pdf

Vertragliches
207 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) gemäß VOB/B mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren vertragsspezifischen Regelungen.

Pläne_D03.zip

11.1 MB

222+Preisermittlung+bei+Kalkulation+ueber+die+Endsumme_108-2.pdf

Finanzielles
92 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn und zur Aufteilung der Einzelkosten.

221+Preisermittlung+bei+Zuschlagskalkulation_108-2.pdf

Finanzielles
78 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Mittellohn, Lohnnebenkosten und Zuschlägen auf Einzelkosten der Teilleistungen.

D07_Teil3.zip

34.2 MB

241+Abfall_108-2.pdf

Vertragliches
63 KB

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

248+Erklärung+zur+Verwendung+von+Holzprodukten_108-2.pdf

Verwaltung
51 KB

Eigenerklärung des Bieters zur Verwendung von zertifizierten Holzprodukten (FSC, PEFC oder gleichwertig) im Rahmen der Bauleistung.

D07_Teil1.zip

41.7 MB

BRA_260916+108.2+Sonnenschutz.pdf

Leistungsumfang
594 KB

Leistungsbeschreibung und Baubeschreibung für das Gewerk Sonnenschutz bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule Brannenburg.

223+Aufgliederung+der+Einheitspreise_108-2.pdf

Finanzielles
66 KB

Formblatt zur detaillierten Aufgliederung der Einheitspreise nach Lohn-, Stoff-, Geräte- und sonstigen Kostenanteilen für bestimmte Leistungspositionen.

235+Verzeichnis+der+Unternehmerleistungen_108-2.pdf

Verwaltung
59 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen (Nachunternehmer oder Eignungsleihe), die zur Auftragsausführung herangezogen werden.

Pläne_D02.zip

1.3 MB

422+Mängelansprüchebürgschaft_108-2.pdf

Finanzielles
56 KB

Muster für eine Mängelansprüchebürgschaft zur Sicherung der Erfüllung von Mängelansprüchen nach Abnahme der Bauleistung.

2491+Kinderarbeit_108-2.pdf

Verwaltung
61 KB

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit gemäß IAO-Übereinkommen Nr. 182.

124+Eigenerklärung+zur+Eignung_108-2.pdf

Verwaltung
275 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.

244+Datenverarbeitung_108-2.pdf

Vertragliches
60 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) in den verschiedenen Bearbeitungsphasen von der Angebotsanforderung bis zur Abrechnung.

213.H+Angebotsschreiben_ohnelose_pm5_108-2.pdf

Verwaltung
298 KB

Formblatt für das Angebotsschreiben zur Abgabe eines rechtlich bindenden Angebots inklusive Verzeichnis der beigefügten Anlagen.

BRA_260916+108.2+Sonnenschutz.d83

103 KB

BRA_261002+Bauablauf_anonym.pdf

Leistungsumfang
79 KB

Bauzeitenplan für die Erweiterung der Grundschule Brannenburg mit Darstellung der verschiedenen Gewerke und zeitlichen Abläufe.

Werkpläne.zip

14.5 MB

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.