Stark- und Schwachstromanlagen für Oberschule Schmiedeberg

Auftraggeber

Große Kreisstadt Dippoldiswalde

01744 Dippoldiswalde

Veröffentlicht

17.09.2026

Angebotsfrist

26.10.2026, 10:00 Uhr

Steckbrief

Starkstrom
Schwachstrom
Elektroinstallation
Photovoltaik
Brandmeldeanlage
Datennetz
Gebäudeautomation
Blitzschutz

Zusammenfassung

Die Große Kreisstadt Dippoldiswalde schreibt die Sanierung und Erweiterung der Oberschule Schmiedeberg aus. Das Los 12.1 umfasst Stark- und Schwachstromanlagen, einschließlich der Errichtung einer NSHV, Verlegung von Installationsleitungen, Montage von Kabeltragsystemen, Installation von Steckdosen und Leuchten, sowie einer Photovoltaikanlage. Zudem sind Brandmelde-, Einbruchmelde-, Fluchttür-, RWA- und Videoüberwachungsanlagen, ein Datennetz, eine elektroakustische Anlage, Gebäudeautomation und eine Blitzschutzanlage zu installieren. Die Leistungen sind unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs auszuführen.

Zeitplan

Bekanntmachung17.09.2026
Heute05.10.2026
Bieterfragenfrist19.10.2026
Abgabefrist26.10.2026
Veröffentlichungsende26.10.2026
Laufzeitbeginn02.08.2027
Laufzeitende14.04.2028

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Installation von Brandmeldeanlagen
Installation von Fernmeldeanlagen
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
Blitzschutzarbeiten
Zuschlagskriterien:
Angebot mit niedrigstem Gesamtpreis unter Berücksichtigung möglicher Nachlässe ohne Bedingungen (Gewichtung: 1)
Erfüllungsort:Lutherplatz 24c, 01744 Dippoldiswalde, DED2F, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

—

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.
Finanziell:
  • Nachweis der wirtschftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.
Rechtlich:
  • Nachweis der Eignung nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.
Sonstige:
  • Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

Dokumente

260909_OSS_LOS12.1_Leistungsverzeichnis.X83

Leistungsumfang
2.5 MB

Leistungsverzeichnis im GAEB-Format (X83) für das Los 12.1 Stark- und Schwachstrominstallationen.

216_Verzeichnis_einz_Unterlagen.pdf

Richtlinien
217 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise (Formblatt 216).

124_Eigenerklärung.pdf

Verwaltung
54 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen bezüglich Umsatz und Referenzen (Formblatt 124).

234 - Erklärung Bietergemeinschaft.pdf

Verwaltung
18 KB

Formblatt für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters.

235_Verzeichnis Kapazitäten anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter bedienen will (Formblatt 235).

244_Datenverarbeitung.pdf

Vertragliches
19 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und zur Datenverarbeitung im Vergabeverfahren (Formblatt 244).

Anlage 3 -Baustellenordnung OS Schmiedeberg_02.pdf

Leistungsumfang
271 KB

Baustellenordnung mit Regelungen zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Verhalten auf der Baustelle.

Anlage 5_zu OSS-Los 12.1_AK-442-V1.pdf

Leistungsumfang
258 KB

Technische Arbeitskarte für die Inspektion und Wartung von Photovoltaikanlagen (KG 442).

Anlage 9_OSS-ELT-Bemusterungskatalog_bestätigt Bauherr20260813.pdf

Leistungsumfang
2.0 MB

Produktkatalog und Bemusterungsleitfaden für Elektrokomponenten wie Schalterprogramme und Leuchten.

214_bes Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
67 KB

Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214) zu Ausführungsfristen und Vertragsstrafen gemäß VOB/B.

Anlage 7_ zu OSS-Los 12.1_AK-445.pdf

Leistungsumfang
212 KB

Technische Arbeitskarte für die Wartung von Beleuchtungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (KG 445).

Eigenerklärung Bezug Russland.pdf

Vertragliches
126 KB

Eigenerklärung zum Ausschluss eines Bezugs zu Russland gemäß Verordnung (EU) 2022/576.

EU Unbedenklichkeitserklärung einschl eforms.pdf

1.8 MB

260909_OSS_LOS12.1_Leistungsverzeichnis.pdf

Leistungsumfang
2.0 MB

Detailliertes Leistungsverzeichnis für Elektroinstallationen, Stark- und Schwachstrom sowie Gebäudeautomation.

223_Aufgliederung EP_optional.pdf

Finanzielles
56 KB

Formblatt zur optionalen Aufgliederung der Einheitspreise nach Lohn, Stoffen, Geräten und Sonstigem.

222_Preisermittlung.pdf

Finanzielles
31 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme inklusive Angaben zum Verrechnungslohn.

Anlage 4_OSS_Los12.1 Gesamt-Wartungsvertrag_Stark-Schwachstrom.pdf

Vertragliches
454 KB

Entwurf des Wartungs- und Inspektionsvertrages für die technischen Anlagen des Loses 12.1.

221_Preisermittlung.pdf

Finanzielles
27 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Gemeinkosten und Wagnis/Gewinn.

241_Abfall.pdf

Vertragliches
26 KB

Ergänzende Bedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen (Formblatt 241).

Anlage 6_ zu OSS-Los 12.1_AK-443.pdf

Leistungsumfang
213 KB

Technische Arbeitskarte für Inspektions- und Wartungsarbeiten an Niederspannungsschaltanlagen (KG 443).

Anlage 8_ zu OSS-Los 12.1_AK-480.pdf

Leistungsumfang
326 KB

Technische Arbeitskarte für die Wartung der Gebäudeautomation und MSR-Anlagen (KG 480).

214_Weitere Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
66 KB

Ergänzende Vertragsbedingungen zu Versicherungen, Baustelleneinrichtung und Sicherheitsleistungen.

214_Übersicht Objektdokumentation.pdf

Verwaltung
84 KB

Checkliste und Übersicht über die erforderlichen Revisionsunterlagen und die Objektdokumentation.

212_EU_Teilnahmebedigungen.pdf

Richtlinien
30 KB

Teilnahmebedingungen für EU-weite Vergabeverfahren von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 2.

213_Angebotsschreiben.pdf

Verwaltung
205 KB

Formblatt für das verbindliche Angebotsschreiben inklusive Angaben zur Angebotssumme und Anlagenverzeichnis.

236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (2).pdf

Verwaltung
20 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung von Kapazitäten im Falle der Auftragsvergabe.

211_EU_Angebotsaufforderung.pdf

Ausschreibung
193 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im offenen Verfahren mit Fristen und Übersicht der Vergabeunterlagen.

242_Angebotsteil Instandhaltung.pdf

Finanzielles
49 KB

Ergänzende Bedingungen und Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Instandhaltungsleistungen.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.