Sanierung und Erweiterung Oberschule Schmiedeberg: Stark- und Schwachstromanlagen

Auftraggeber

Große Kreisstadt Dippoldiswalde

01744 Dippoldiswalde

Veröffentlicht

24.09.2026

Angebotsfrist

02.11.2026, 10:00 Uhr

Steckbrief

Starkstrom
Schwachstrom
Elektroinstallation
Photovoltaikanlage
Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Datennetz
Gebäudeautomation
Blitzschutz

Zusammenfassung

Die Große Kreisstadt Dippoldiswalde schreibt die Sanierung und Erweiterung der Oberschule Schmiedeberg aus. Das Los 12.1-1 umfasst Stark- und Schwachstromanlagen, einschließlich der Errichtung einer NSHV, Unterverteilungen, Verlegung von Installationsleitungen, Leistungskabeln, Steuer-, Bus- und Schwachstromleitungen. Weiterhin sind die Montage von Kabeltragsystemen, Installationsrohren, Steckdosen, Schaltern, KNX-Komponenten, Präsenzmeldern, Allgemein- und Sicherheitsleuchten, einer Photovoltaikanlage, Brandmelde-, Einbruchmelde-, Fluchttür-, RWA- und Videoüberwachungsanlagen, eines Datennetzes, einer Elektroakustischen Anlage, Gebäudeautomation sowie Blitzschutz- und Erdungsanlagen vorgesehen. Die Leistungen sind unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs auszuführen.

Zeitplan

Bekanntmachung24.09.2026
Heute05.10.2026
Bieterfragenfrist26.10.2026
Abgabefrist02.11.2026
Veröffentlichungsende02.11.2026
Laufzeitbeginn02.08.2027
Laufzeitende14.04.2028

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installation von Elektroanlagen
Installation von Brandmeldeanlagen
Installation von Fernmeldeanlagen
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
Blitzschutzarbeiten
Zuschlagskriterien:
Angebotspreis: Angebot mit niedrigstem Gesamtpreis unter Berücksichtigung möglicher Nachlässe ohne Bedingungen (Gewichtung: 1)
Erfüllungsort:Lutherplatz 24c, 01744 Dippoldiswalde, DED2F, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

—

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Referenzen:
  • Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.
Finanziell:
  • Nachweis der wirtschftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.
Rechtlich:
  • Nachweis der Eignung nach Angaben im FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung oder mittels PQ-Qualifizierung.

Dokumente

_260924_OSS_LOS12.1_Leistungsverzeichnis.pdf

Leistungsumfang
2.0 MB

Inhaltsverzeichnis und Leistungsverzeichnis für Elektroinstallationsarbeiten beim Neubau der Oberschule Schmiedeberg, unterteilt in verschiedene technische Gewerke wie Eigenstromversorgung, Beleuchtung und Gebäudeautomation.

_216_Verzeichnis_einz_Unterlagen.pdf

Verwaltung
217 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, das eine Checkliste für Formblätter, unternehmensbezogene und leistungsbezogene Dokumente enthält.

_242_Angebotsteil Instandhaltung.pdf

Finanzielles
50 KB

Ergänzung der Angebotsaufforderung für den Bereich Instandhaltung, Inspektion und Wartung technischer Anlagen inklusive Hinweisen zur Prüfung und Wertung.

OSS-ELT-Bemusterungskatalog_bestätigt Bauherr20260813.pdf

Leistungsumfang
2.0 MB

Produktkatalog und Bemusterungsunterlage für Elektrokomponenten wie Schalterprogramme und Leuchten für verschiedene Bereiche der Oberschule Schmiedeberg.

Anlage 7_ zu OSS-Los 12.1-1_AK-445.pdf

Leistungsumfang
212 KB

Arbeitskarte für die Inspektion und Wartung von Beleuchtungsanlagen und Sicherheitsbeleuchtung gemäß DIN-Normen.

Anlage 3 -Baustellenordnung OS Schmiedeberg_02.pdf

Vertragliches
271 KB

Baustellenordnung der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde mit Regelungen zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Zusammenarbeit auf der Baustelle.

Anlage 4_OSS_Los12.1-1 Gesamt-Wartungsvertrag_Stark-Schwachstrom.pdf

Vertragliches
454 KB

Vertragsentwurf für die Wartung und Inspektion von Stark- und Schwachstromanlagen sowie Gefahrenmeldeanlagen.

_235_Verzeichnis Kapazitäten anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
21 KB

Formblatt zur Benennung von Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient.

_222_Preisermittlung.pdf

Finanzielles
31 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme, inklusive Angaben zu Verrechnungslöhnen und Umlagen.

_211_EU_Angebotsaufforderung.pdf

Ausschreibung
193 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im EU-weiten offenen Verfahren für Stark- und Schwachstromarbeiten an der Oberschule Schmiedeberg.

_236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (2).pdf

Verwaltung
20 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten im Falle einer Auftragsvergabe.

Anlage 5_zu OSS-Los 12.1-1_AK-442-V1.pdf

Leistungsumfang
258 KB

Detaillierte Arbeitskarte für die Wartung und Inspektion von Photovoltaikanlagen, inklusive Fristen für Sichtkontrollen und Messungen.

Eigenerklärung Bezug Russland.pdf

Vertragliches
126 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Sanktionsverordnung bezüglich eines Russland-Bezugs von Bietern oder Unterauftragnehmern.

EU Unbedenklichkeitserklärung einschl eforms.pdf

1.8 MB

_214_Übersicht Objektdokumentation.pdf

Verwaltung
84 KB

Checkliste und Übersicht über die einzureichenden Revisionsunterlagen und die Objektdokumentation für die Baugewerke.

_223_Aufgliederung EP_optional.pdf

Finanzielles
56 KB

Formblatt zur Aufgliederung der Einheitspreise in Löhne, Stoffe, Geräte und sonstige Kostenanteile.

260924_OSS_LOS12.1_Leistungsverzeichnis.X83

2.4 MB

_214_bes Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
67 KB

Besondere Vertragsbedingungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Regelungen gemäß VOB/B.

_221_Preisermittlung.pdf

Finanzielles
27 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Mittellohn, Zuschlagssätzen und Ermittlung der Angebotssumme.

_241_Abfall.pdf

Vertragliches
26 KB

Ergänzende Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

Anlage 8_ zu OSS-Los 12.1-1_AK-480.pdf

Leistungsumfang
326 KB

Arbeitskarte für Wartungsarbeiten an Schaltschränken, Steuerungen und Komponenten der Gebäudeautomation.

_124_Eigenerklärung.pdf

Verwaltung
55 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsatz und Referenzen.

Anlage 6_ zu OSS-Los 12.1-1_AK-443.pdf

Leistungsumfang
213 KB

Arbeitskarte für die Inspektion und Wartung von Niederspannungsschaltanlagen mit festgelegten Prüffristen.

_213_Angebotsschreiben.pdf

Verwaltung
205 KB

Standardisiertes Angebotsschreiben zur Einreichung des Angebots inklusive Auflistung der beigefügten Anlagen.

_234 - Erklärung Bietergemeinschaft.pdf

Verwaltung
18 KB

Formblatt für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters.

_244_Datenverarbeitung.pdf

Vertragliches
19 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und zur Datenverarbeitung im Vergabeverfahren.

_214_Weitere Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
66 KB

Ergänzende besondere Vertragsbedingungen zu Versicherungen, Baustelleneinrichtung, Sicherheitsleistungen und Zahlungsmodalitäten.

_212_EU_Teilnahmebedigungen.pdf

Richtlinien
30 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen im EU-weiten Verfahren gemäß VOB/A Abschnitt 2.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.