Sanitärinstallation für Teilneubau GEH II in Gehrden

Auftraggeber

Klinikum Region Hannover GmbH

30459 Hannover

Veröffentlicht

27.09.2026

Angebotsfrist

03.11.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

Sanitärinstallation
Teilneubau
Krankenhaus
Rohrleitungen
Wasserinstallation

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Sanitärinstallation für den Teilneubau GEH II des KRH Klinikums Robert Koch in Gehrden. Der Leistungsumfang umfasst die Errichtung von Regen- und Schmutzwassernetzen, Trinkwasser- und VE-Wassernetzen sowie die Installation von Feuerlöschleitungen und Gartenwasseranschlüssen. Zudem sind sanitäre Einrichtungsgegenstände, Accessoires und Fäkalienhebeanlagen zu montieren. Die Arbeiten beinhalten auch den Rückbau sanitärer Anlagen im Bestand sowie die Inbetriebnahme der Systeme.

Zeitplan

Bekanntmachung27.09.2026
Heute01.10.2026
Bieterfragenfrist28.10.2026
Abgabefrist03.11.2026
Veröffentlichungsende03.11.2026

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Wasserinstallationsarbeiten
Verlegen von Abwasserleitungen
Installation von Sanitäreinrichtungen
Erfüllungsort:Von-Reden-Str. 1, 30989 Gehrden, DE929, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Rechtlich:
  • Einhaltung der inhaltlichen Vorgabe des Tariftreue- und Vergabegesetzes Niedersachsen (NTVergG)
  • Sanktionspaket 5 EU (Erklärung VO 2014 833 1)

Dokumente

VE0411 LV SAN.x83

16.6 MB

124.pdf

Verwaltung
262 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen bezüglich Umsatz, Referenzen und Arbeitskräften.

233.pdf

Verwaltung
35 KB

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen mit Angabe von Art, Umfang und Namen der ausführenden Unternehmen.

216.pdf

Richtlinien
194 KB

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise gemäß VHB-Bund.

VE0411 LV Sanitär ohne Preise.pdf

Leistungsumfang
2.2 MB

Leistungsverzeichnis für Sanitärinstallationen im Teilneubau GEH II des KRH Klinikums Robert Koch Gehrden, gegliedert nach Abwasser- und Wasseranlagen.

Unterlagen Wartung.zip

1.2 MB

211,212_EU_ohne_Lose.pdf

Ausschreibung
295 KB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im EU-weiten offenen Verfahren für Sanitärinstallationen inklusive Auflistung der Teilnahmebedingungen und Anlagen.

244 Datenverarbeitung.pdf

Vertragliches
32 KB

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bezüglich Bearbeitungsphasen und technischer Regelungen zum Datenaustausch (GAEB).

214-A1 - WBVB.pdf

Vertragliches
283 KB

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) mit Regelungen zu Arbeitskräften, Baustelleneinrichtung, Lagerflächen und Genehmigungen.

Architektenpläne 02.zip

12.0 MB

234.pdf

Verwaltung
40 KB

Formblatt für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters und Haftungserklärung.

422 Mängelansprüchebürgschaft.pdf

Finanzielles
20 KB

Muster für eine unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaftsurkunde zur Absicherung von Mängelansprüchen.

236.pdf

Verwaltung
33 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten im Falle der Auftragsvergabe.

EU-Sanktion.pdf

Vertragliches
145 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Sanktionspakete gegen Russland gemäß Artikel 5k VO (EU) 833/2014.

423 Abschlagszahlungs-&Vorauszahlungsbürgschaft.pdf

Finanzielles
22 KB

Bürgschaftsurkunde zur Absicherung von Abschlagszahlungen für Stoffe/Bauteile oder Vorauszahlungen.

444 Referenzbescheinigung.pdf

Verwaltung
60 KB

Formular zur Bescheinigung erbrachter Referenzleistungen durch den Bauherrn oder Auftraggeber.

235.pdf

Verwaltung
42 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter zur Ausführung bedient.

214-A2 - Ausführungszeiten.pdf

Vertragliches
18 KB

Anlage zu den Vertragsbedingungen mit detaillierten Ausführungsfristen, Taktplanung und Meilensteinen für die Sanitärinstallation.

221_222.pdf

Finanzielles
60 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation mit Angaben zu Verrechnungslöhnen und Zuschlagssätzen auf Einzelkosten.

214_BVB.pdf

Vertragliches
248 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und Abnahme gemäß VOB/B.

Sonstige Unterlagen.zip

22.3 MB

251028_Erklrung_Tariftreue__4_NTVergG.pdf

Vertragliches
76 KB

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung von Mindestentgelten und Tariftreue gemäß dem Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz.

223.pdf

Finanzielles
61 KB

Formblatt zur Aufgliederung der Einheitspreise in Löhne, Stoffe, Geräte und Sonstiges für ausgewählte Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Architektenpläne 01.zip

85.6 MB

248 Holzprodukte.pdf

Verwaltung
26 KB

Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC/PEFC).

241 Abfall.pdf

Vertragliches
44 KB

Regelungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen als Ergänzung der Vertragsbedingungen.

421 Vertragserfüllungsbürgschaft.pdf

Finanzielles
20 KB

Muster für eine Bürgschaftsurkunde zur Sicherung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung.

213.pdf

Verwaltung
199 KB

Standardisiertes Angebotsschreiben zur Einreichung des Angebots inklusive Angabe der Endsumme und beigefügter Anlagen.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.