Elektrische Anlagen für Neubau Studierendenwohnheim Bonn-Auerberg

Auftraggeber

Studierendenwerk Bonn AöR - Vergabestelle -

53113 Bonn

Veröffentlicht

27.09.2026

Angebotsfrist

29.10.2026, 09:00 Uhr

Steckbrief

Elektrische Anlagen
Starkstrom
Schwachstrom
Beleuchtung
Photovoltaikanlage
Studierendenwohnheim

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft die Vergabe von Leistungen für elektrische Anlagen im Rahmen des Ergänzungsbaus der Studierendenwohnanlage in der Pariser Straße 54 in Bonn. Der Auftrag umfasst die fachgerechte Installation und Ausführung der elektrischen Anlagen gemäß den beigefügten Leistungsbeschreibungen und Plänen. Die Arbeiten sind als Teil eines Bauvorhabens zu erbringen, das den hohen Anforderungen an eine moderne Studierendenwohnanlage entspricht. Die Vergabe erfolgt im Rahmen eines offenen Verfahrens nach VOB/A.

Zeitplan

Bekanntmachung27.09.2026
Heute01.10.2026
Abgabefrist29.10.2026
Veröffentlichungsende29.10.2026

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Elektroinstallationsarbeiten
Niederspannungsarbeiten
Installation von Computerkabelnetzen
Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
Sonnenenergieanlage
Zuschlagskriterien:
100% Preis
Erfüllungsort:Bonn, DEA22, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.

Voraussetzungen

Finanziell:
  • Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (bei Auftragssumme ab 250.000 Euro ohne USt)
  • Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
  • Versicherungs-Umlage in Höhe von 1% der Bruttoauftragssumme für Kombinierte Bauleistungs- Haftpflicht-Versicherung
Rechtlich:
  • Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) oder Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis oder Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen
  • Eigenerklärung zu den Russland-Sanktionen

Dokumente

D.5 223_Aufgliederung der Einheitspreise.zip

100 KB

C. 213_Angebotsschreiben.docx

Verwaltung
32 KB

Vordruck für das formale Angebotsschreiben inklusive Angaben zur Angebotssumme und Auflistung der beigefügten Anlagen.

A. 212EU_Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019).pdf

Richtlinien
107 KB

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 2, inklusive Hinweisen zu Unklarheiten, Wettbewerbsbeschränkungen und Formvorschriften für Angebote.

A. 216_Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.pdf

Verwaltung
91 KB

Übersicht aller mit dem Angebot oder auf Verlangen einzureichenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise für das Gewerk Elektrische Anlagen.

A.1 Bieterinfo EU 2026 - A 1.1 Hinweis Textform 2026.zip

Richtlinien
192 KB

Informationen für Bieter zum EU-Vergabeverfahren sowie spezifische Hinweise zur Einreichung in Textform.

B. 214_Besondere Vertragsbedingungen.pdf

Vertragliches
101 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) mit Festlegungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen vertraglichen Regelungen.

B. 241_Abfall.pdf

Vertragliches
83 KB

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen.

B. 244_Datenverarbeitung.pdf

Vertragliches
80 KB

Regelungen zum elektronischen Datenaustausch (GAEB) und zur Datenverarbeitung in den verschiedenen Bearbeitungsphasen des Projekts.

B.0_211EU._Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.pdf

Ausschreibung
119 KB

Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe für Elektroarbeiten mit Angaben zu Fristen, Bindefrist und einer Liste der beigefügten Vergabeunterlagen.

B.1 312a_322a_EU-Information_DSGVO.pdf

Vertragliches
26 KB

Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

B.2. 513_EU_BVB_Tariftreue.pdf

Vertragliches
86 KB

Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW).

B.3 Bieterinformation 20 Mio. Euro für Unternehmer.pdf

Finanzielles
161 KB

Informationen über die vom Bauherrn abgeschlossene kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung sowie die damit verbundene Versicherungsumlage für Auftragnehmer.

B.3 ELT_Pariser Str_STWB_Pläne LP5.pdf

Leistungsumfang
11.4 MB

Technische Zeichnungen und Grundrisse der Ausführungsplanung für die elektrischen Anlagen im Ergänzungsbau der Studierendenwohnanlage.

C. 124_Eigenerklärung zur Eignung.docx

Verwaltung
56 KB

Formular zur Eigenerklärung über den Umsatz und vergleichbare Referenzleistungen für nicht präqualifizierte Unternehmen.

C. 124_Eigenerklärung zur Eignung.pdf

Verwaltung
168 KB

Formular zur Eigenerklärung über den Umsatz und vergleichbare Referenzleistungen für nicht präqualifizierte Unternehmen.

C. 221_222_Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222.pdf

Finanzielles
127 KB

Formblätter zur detaillierten Angabe der Kalkulationsgrundlagen, Verrechnungslöhne und Zuschläge für die Preisermittlung.

C. 221_222_Angaben zur Preisermittlung.docx

Finanzielles
42 KB

Formblätter zur detaillierten Angabe der Kalkulationsgrundlagen, Verrechnungslöhne und Zuschläge für die Preisermittlung.

C. 233_Nachunternehmerleistungen.docx

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis zur Benennung von Art und Umfang der Leistungen, die an Nachunternehmer vergeben werden sollen.

C. 233_Nachunternehmerleistungen.pdf

Verwaltung
75 KB

Verzeichnis zur Benennung von Art und Umfang der Leistungen, die an Nachunternehmer vergeben werden sollen.

C. 234_Erklärung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft.docx

Verwaltung
19 KB

Formular für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters.

C. 234_Erklärung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft.pdf

Verwaltung
84 KB

Formular für die Erklärung einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft inklusive Benennung des bevollmächtigten Vertreters.

C. 235_Verzeichnis der Leistungen_Kapazitäten anderer Unternehmen.docx

Verwaltung
21 KB

Verzeichnis über Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter zum Nachweis der Eignung bedient.

C. 235_Verzeichnis der Leistungen_Kapazitäten anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
80 KB

Verzeichnis über Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, derer sich der Bieter zum Nachweis der Eignung bedient.

C.1 Eigenerklärung Russland-Sanktione.zip

Verwaltung
344 KB

Eigenerklärung zur Einhaltung der Sanktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Russland.

C.2 Liste der unternehmensbezogenen Unterlagen.pdf

Verwaltung
134 KB

Checkliste der unternehmensbezogenen Nachweise wie Handelsregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Referenzen, die mit dem Angebot einzureichen sind.

C.3 ELT_Pariser Str_ Istallationen_LV.pdf_LV.GAEB.x83.zip

Leistungsumfang
1.9 MB

Leistungsverzeichnis für die Elektroinstallationen im GAEB-Format.

C.4 Eigenerklärung Skontogewährung.pdf

Finanzielles
136 KB

Formular zur Angabe von Skontofristen und Skontosätzen für das Hauptangebot.

D. 236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen.docx

Verwaltung
22 KB

Verpflichtungserklärung von Drittunternehmen, dem Bieter im Falle der Auftragserteilung die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

D. 236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen.pdf

Verwaltung
81 KB

Verpflichtungserklärung von Drittunternehmen, dem Bieter im Falle der Auftragserteilung die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

D.1 Unterlagen Verpflichtungen laut Ziffer 1. BVB TVgG NRW 2018 - (siehe FB 513 EU) .pdf

Vertragliches
86 KB

Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen gemäß dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

D.2 421_422. Bürgschaften (§ 17 VOB-B).zip

Finanzielles
133 KB

Formulare für Bürgschaften gemäß § 17 VOB/B, wie z.B. Vertragserfüllungs- oder Mängelansprüchebürgschaften.

D.3 Formulare v. Nachunternehmen.zip

Verwaltung
688 KB

Zusammenstellung von Formularen und Erklärungen, die von Nachunternehmen auszufüllen sind.

D.4 Urkalkulation (Postversand).zip

Finanzielles
341 KB

Unterlagen zur Einreichung der Urkalkulation, die üblicherweise in einem verschlossenen Umschlag gefordert wird.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.