Lüftungsinstallation für Neubau Freiwillige Feuerwehr Bochum-Heide

Auftraggeber

Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle

44787 Bochum

Veröffentlicht

14.09.2026

Angebotsfrist

19.10.2026, 08:00 Uhr

Steckbrief

Lüftungsinstallation
Feuerwehr
Neubau
Lüftungsanlagen
Klimagerät
Abgasabsaugsystem

Zusammenfassung

Die Stadt Bochum schreibt die Lüftungsinstallation für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Heide aus. Der Beschaffungsgegenstand umfasst die raumlufttechnischen Anlagen sowie eine Kälteanlage für das Gebäude. Die Arbeiten beinhalten unter anderem die Lieferung und Montage von zentralen RLT-Geräten, Luftleitungen, Volumenstromreglern und Brandschutzklappen. Zudem ist eine Abgasabsauganlage für die Fahrzeughalle sowie eine Split-Kälteanlage für den Serverraum zu installieren.

Zeitplan

Bekanntmachung14.09.2026
Heute22.09.2026
Bieterfragenfrist13.10.2026
Abgabefrist19.10.2026
Veröffentlichungsende19.10.2026
Laufzeitbeginn28.04.2027
Laufzeitende31.10.2027

Ausschreibung

Reichweite:EU-Weit
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Bauarbeiten
Installation von Lüftungsanlagen
Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
Lüftungsvorrichtungen
Rauchabzugsvorrichtungen
Installation von Klimaanlagen
Zuschlagskriterien:
Niedrigster Preis
Erfüllungsort:Märkische Str. 11a, 44866 Bochum, DEA51, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Die Freigabe gilt nur für diesen Inhalt und wird nicht gespeichert.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

Kontakt

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind zulässig.

Voraussetzungen

Rechtlich:
  • Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
  • Formblatt 221 und/oder 222 - Eigenerklärung_Sanktionen_EU.pdf

Dokumente

6 - Formblatt 233_Nachunternehmerleistungen.pdf

Verwaltung
156 KB

Formblatt zur Benennung von Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen für das Bauvorhaben der Freiwilligen Feuerwehr.

Begleitschreiben GAEB 01 2026.docx

Verwaltung
13 KB

Begleitschreiben mit Hinweisen zur Nutzung von GAEB-Dateien (D83, P83, X83) für die Angebotserstellung sowie Informationen zu einem kostenlosen Software-Tool der RIB Software.

9 - BVB_Tariftreue_und_Mindestarbeitsbed.2018.pdf

Vertragliches
76 KB

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes, einschließlich Regelungen zu Mindestarbeitsbedingungen und Entgelten.

Einladung zur Vergabe EU Stadt Bochum 02 2026.docx

Ausschreibung
82 KB

Offizielle Einladung zur Abgabe eines Angebots für Lüftungsinstallationen beim Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Heide im Rahmen eines offenen Verfahrens.

11 - ZVB Bau Stadt Bochum 01 2026.pdf

Vertragliches
342 KB

Zusätzliche Vertragsbedingungen der Stadt Bochum für Bauleistungen, die Ergänzungen zur VOB/B enthalten, insbesondere zu Leistungsverzeichnissen, Vergütung und technischen Bedingungen.

1 - Angebotsschreiben_EU.pdf

Verwaltung
391 KB

Formblatt für das Angebotsschreiben im EU-weiten Verfahren inklusive einer Checkliste der einzureichenden Unterlagen und Erklärungen zur Bindungsfrist.

7 - Formblatt 235_Leistungen_anderer_Unternehmer.pdf

Verwaltung
249 KB

Verzeichnis der Leistungen und Kapazitäten anderer Unternehmen, die der Bieter zur Ausführung des Auftrags oder zum Nachweis der Eignung heranzieht.

Ausschließlich elektronische Angebotsabgabe.docx

Richtlinien
25 KB

Wichtiger Hinweis der Zentralen Vergabestelle der Stadt Bochum, dass Angebote ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden dürfen.

1e - Eigenerklärung Steuern und Abgaben 01 2026.pdf

Verwaltung
53 KB

Eigenerklärung des Unternehmens über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen sowie zur Abwesenheit eines Insolvenzverfahrens.

4 - Formblatt 221.pdf

Finanzielles
172 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation, inklusive Angaben zum Verrechnungslohn, Zuschlägen auf Einzelkosten und Ermittlung der Angebotssumme.

5 - Formblatt 222.pdf

Finanzielles
193 KB

Formblatt zur Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme mit detaillierter Aufschlüsselung der Lohn-, Stoff- und Gerätekosten sowie Umlagen.

2 - FWH Angebotsaufforderung Lüftungstechnik.pdf

Leistungsumfang
2.5 MB

Detailliertes Leistungsverzeichnis für die Lüftungsinstallation beim Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Heide, inklusive Vorbemerkungen zur Abrechnung und Entsorgung.

1a - Eigenerklärung_Sanktionen_EU.pdf

Vertragliches
68 KB

Eigenerklärung zur Umsetzung der EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Russland gemäß Verordnung (EU) Nr. 833/2014 für Bieter und Unterauftragnehmer.

LV - FWH - Märkische Str - Lüftungsinstallation .D83

Leistungsumfang
420 KB

Maschinenlesbare GAEB-Datei (D83) des Leistungsverzeichnisses für das Gewerk Lüftungsinstallation beim Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Bochum-Heide.

10 - BVB Bau Stadt Bochum 01 2026.pdf

Vertragliches
379 KB

Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bochum für Bauleistungen, enthaltend Regelungen zu Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und weiteren projektspezifischen Details.

8 - Formblatt 236_Verpflichtungserklärung_anderer_Unternehmer.pdf

Verwaltung
256 KB

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen zur Bereitstellung erforderlicher Kapazitäten und gegebenenfalls zur gemeinsamen Haftung im Falle der Auftragsvergabe.

3 - Formblatt 124_Eigenerklärung_zur_Eignung 2019.pdf

Verwaltung
295 KB

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen mit Angaben zu Umsätzen, Referenzen und zur personellen Ausstattung.

1c - Information nach Art. 13 DS-GVO.pdf

Vertragliches
275 KB

Datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art. 13 DS-GVO über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.