Dachdeckerarbeiten für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Stolberg-Breinig

Auftraggeber

Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Stolberg

Veröffentlicht

21.10.2026

Angebotsfrist

19.11.2026, 07:00 Uhr

Steckbrief

Dachdeckerarbeiten
Feuerwehrgerätehaus
Neubau
Stolberg

Zusammenfassung

Die Ausschreibung betrifft Dachdeckerarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Stolberg-Breinig. Der Leistungsumfang umfasst die Abdichtung der Bodenplatte, die Dachabdichtung inklusive Dämmung sowie die Installation von Entwässerungssystemen. Zudem sind Dachbegrünungsarbeiten und die Montage einer Absturzsicherung vorgesehen. Die Arbeiten sind gemäß den beigefügten technischen Spezifikationen und Plänen auszuführen.

Zeitplan

Bekanntmachung21.10.2026
Heute25.10.2026
Abgabefrist19.11.2026
Veröffentlichungsende19.11.2026

Ausschreibung

Reichweite:National
Vergabeart:Öffentliche Ausschreibung
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Dachdeckarbeiten
Erfüllungsort:52222 Stolberg, Deutschland

Google Maps ist nicht geladen

Diesen Inhalt liefert Google Maps. Beim Laden werden Daten – darunter deine IP-Adresse – an den Anbieter übertragen.

Deine Auswahl für Google Maps wird gespeichert und gilt, bis du sie in den Cookie-Einstellungen änderst.

Auftraggeber

Name

Adresse

Website

—

Kontakt

—

Teilnahme

Abgabeform:Elektronisch

Dokumente

Besondere Vertragsbedingungen für Bauleistungen_Dachdecker.pdf

Vertragliches
112 KB

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) für Dachdeckerarbeiten, die Ausführungsfristen gemäß VOB/B, Vertragsstrafen bei Verzug und spezifische Termine für den Baubeginn und die Fertigstellung regeln.

FWB_AP_03_GR Dachaufsicht.pdf

Leistungsumfang
318 KB

Technischer Plan der Dachaufsicht mit Legenden für Abwasserleitungen, Abkürzungen und Brandschutzsymbolen sowie Hinweisen zur Ausführung von Dämmung und Stahlbeton.

FWB_AP_05_DT Fassadenschnitt_anonym.pdf

Leistungsumfang
1.5 MB

Detailzeichnung eines Fassadenschnitts im Maßstab 1:20 inklusive technischer Legenden für Materialien, Abwasserleitungen und Brandschutzanforderungen.

FWB_AP_04_SC Schnitte.pdf

Leistungsumfang
1.5 MB

Technische Schnitte des Feuerwehrgerätehauses mit Angaben zu Höhenkoten, Bauteilschichten, Abdichtungen erdberührter Bauteile und statischen Details.

FWB_AP_07_Baustelleneinrichtung.pdf

Leistungsumfang
1.2 MB

Plan zur Baustelleneinrichtung und Grundriss des Erdgeschosses mit Raumbezeichnungen, Maßen und technischen Details zur Entwässerung und Brandschutzwänden.

Beiblatt Besondere Vertragsbedingungen für Bauleistungen_Dachdecker.pdf

Vertragliches
158 KB

Ergänzendes Beiblatt zu den Besonderen Vertragsbedingungen, das Regelungen zu Einheitspreisen, Aufmaßen, Weisungsrechten der Bauleitung und steuerlichen Nachweisen (Freistellungsbescheinigung) enthält.

FW Breinig_05_Wärmeschutz_260520.pdf

Leistungsumfang
4.2 MB

Energieeinsparnachweis nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023/2024) für den Neubau des Feuerwehrhauses, inklusive technischer Anforderungen an Wärmepumpen und Bauteilbeschreibungen.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten ab 2026.pdf

Vertragliches
183 KB

Datenschutzrechtliche Informationen gemäß DSGVO über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens durch die Kupferstadt Stolberg.

CSX 32 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots national.pdf

Ausschreibung
90 KB

Offizielle Aufforderung zur Angebotsabgabe für Dachdeckerarbeiten, enthaltend Fristen für Einreichung und Bindefrist sowie Informationen zu Sicherheitsleistungen.

FWB_AP_01_GR Erdgeschoss.pdf

Leistungsumfang
1.8 MB

Ausführungsplan des Erdgeschosses mit Legenden für Abwasser, Brandschutz und Materialien sowie allgemeinen Hinweisen zur Maßprüfung durch den Unternehmer.

FWB_AP_06_AN Ansichten.pdf

Leistungsumfang
1.4 MB

Technische Ansichten des Gebäudes mit Darstellung der Fassaden, Höhenangaben und Hinweisen zu Materialien wie Brettsperrholz und mineralischer Dämmung.

FWB_260909_Bauzeitenplan.pdf

Richtlinien
2.6 MB

Detaillierter Bauzeitenplan für das Projekt Neubau Feuerwehrgerätehaus Breinig, der die zeitliche Abfolge der Gewerke von Rohbau bis zur Fertigstellung darstellt.

FWB_AP_02_GR 1.Obergeschoss.pdf

Leistungsumfang
554 KB

Grundrissplan des 1. Obergeschosses mit technischen Spezifikationen zu Leitungsführungen, Brandschutzklassen und Bauteilbeschaffenheit.

Angebotsschreiben für Bauleistungen OHNE Nebenangebote.docx

Verwaltung
154 KB

Formular für das Angebotsschreiben des Bieters zur Einreichung der Endsumme, Preisnachlässe und Bestätigung der Vertragsbestandteile.

Eigenerklärung für Bauleistungen.docx

Verwaltung
168 KB

Formular zur Eigenerklärung der Eignung, in dem der Bieter Angaben zu Umsätzen, Referenzen und zur technischen Leistungsfähigkeit macht.

FWB_AP_08_Lageplan.pdf

Leistungsumfang
523 KB

Lageplan des Baugrundstücks mit Darstellung der Gebäudeumrisse, Außenanlagen, Höhenpunkten und Anschlüssen an die bestehende Infrastruktur.

FW Breinig_01_LV Dach_261021.pdf

Leistungsumfang
724 KB

Leistungsverzeichnis für Dachdichtungsarbeiten, umfassend Baustelleneinrichtung, Abdichtung der Bodenplatte, Dachabdichtung, Entwässerung und Dachbegrünung.

FW Breinig_06_Brandschutz_250519.pdf

Leistungsumfang
1.9 MB

Brandschutzkonzept für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses gemäß BauPrüfVO NRW, inklusive Objektbeschreibung und Beurteilungsgrundlagen.

FW Breinig_02_LV_Dach_Gaeb_261021_V33.X83

Leistungsumfang
247 KB

Leistungsverzeichnis im GAEB-Datenaustauschformat für die Kalkulation der Dachdeckerarbeiten.

Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen.pdf

Vertragliches
110 KB

Vertragliche Bedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) und zur Gewährung von Mindestarbeitsbedingungen.

FW Breinig_04_Konstruktion_260520.pdf

Leistungsumfang
2.3 MB

Konstruktionszeichnungen und Schnitte mit Fokus auf die Holzbauweise (Brettsperrholz), Stahlbetonsockel und statische Details der Decken und Unterzüge.

FAQ

Ähnliche Ausschreibungen

Weitere Ausschreibungen zu:

KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.